铁路施工合同是否适用建设工程合同

　　合同名称：　

　　合 同 号：_____________________        年　 月　 日

　　铁路建设工程施工合同协议条款

　　发包方（甲方）：

　　单位名称： 中铁七局集团第二工程有限公司

　　承包方（乙方）：

　　单位名称：中铁二十一局集团第一工程有限公司

　　资质等级及证书号：铁路工程施工总承包壹级a1031365010401　　本工程由发包方经比选并经建设单位（乌铁局工程项目管理所）审核同意后，确定由中铁二十一局集团第一工程有限公司进行施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条　工程概况

　　1.1　建设项目和工程名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程（1）k984＋144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407＋522.13新建1-3.68m框架桥；

　　1.2　工程地点：南疆线库尔勒至喀什段

　　1.3　承包范围：设计文件框架桥主体及附属工程。

　　1.4　承包方式：包工包料

　　第2条　工期

　　2.1　开工日期：本合同工程定于　 年　　月　　日开工。

　　2.

　　1．词语解释1．1　发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。1．2　承包方（简称乙方）：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。1．3　甲方代表：甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。1．4　乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。1．5　铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。1．6　总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。1．7　设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。1．8　工程质量监督站：铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。1．9　工程：协议条款约定的具体的永久工程。1．10　合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。1．11　经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。1．12　费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。1．13　工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。1．14　开

　　1．词语解释1．1　发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。1．2　承包方（简称乙方）：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。1．3　甲方代表：甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。1．4　乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。1．5　铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。1．6　总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。1．7　设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。1．8　工程质量监督站：铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。1．9　工程：协议条款约定的具体的永久工程。1．10　合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。1．11　经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。1．12　费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。1．13　工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。1．14　开

　　原告(被上诉人):枝城市金属回收公司

　　被告(上诉人):黄石市金属粉末总厂

　　原告诉称,原告与被告于1989年4月6日签订一份定购金属再生冶炼炉合同。合同规定,被告为原告制造再生冶炼炉一台,并负责安装调试达到合同第四条规定的各项技术指标(即熔炼速度、出铁量、生产周期,投入熔炼的废旧金属材料质量及规格等)。被告还负责再生炉的安装,调试及培训操作技术工人。合同约定再生炉总价款为10.5万元。原告按合同规定已付款7万元。被告将再生炉加工完毕于1989年5月底运抵原告处,同年7月安装完毕。该冶炼炉经双方先后5次开炉,调试结果达不到合同规定的技术指标,被告此后撒手不管。原告多次电函和派人协商未果,被告声称“炉子可用”,使原告定购的冶炼炉无法正常投入生产,造成了严重经济损失。

　　原告认为,被告的行为违反了《工矿产品质量责任条例》和经济合同法的有关规定。原告要求法院判令被告将金属冶炼再生炉调试达到合同规定的技术标准,承担全部违约责任,负担全部诉讼费及调试费。

　　被告在答辩中称,再生炉是被告与华中理工大学共同研制和开发的新型产品。再生炉的各项技术指标是原被告双方共同磋商签订的,合同确定的各项指标存在明显的缺陷。且各项技术指标相互联

　　铁路建设工程施工合同条件

　　1.词语解释

　　1.1　发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。

　　1.2　承包方(简称乙方)：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。

　　1.3　甲方代表：甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。

　　1.4　乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。

　　1.5　铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。

　　1.6　总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。

　　1.7　设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。

　　1.8　工程质量监督站：铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。

　　1.9　工程：协议条款约定的具体的永久工程。

　　1.1　合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。

　　1.11　经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

　　1.12　费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

　　1.13　工期：协议条

　　供 方：

　　一工厂地址：

　　二工厂地址：

　　商务部地址： 邮编：

　　电 话： 传真：

　　需 方：

　　收货地址

　　电 话

　　邮 编

　　收货人

　　要求发货日期

　　改变合同货运方式是否付费

　　□同意 □不同意

　　合同内容:

　　今向供方订购以下产品：

　　产品名称

　　规格、型号

　　单位

　　数量

　　单价（元）

　　金额（元）

　　备注

　　合计人民币： 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分整 ￥

　　付款日期

　　付款方式

　　付款金额

　　开票日期

　　开票金额

　　支、现、电汇、其它

　　支、现、电汇、其它

　　渠道部签字：

　　商务部签字：

　　财务部签字：

　　营销中心主管签字：

　　备注

　　出库单号

　　订货条款：

　　1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。

　　2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。

　　3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。

　　4.供方在受到需方盖章确认后， 天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。

　　5．本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。

　　需方（盖章）： 供方（盖章）

　　日期: 日期:合同名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程

　　发包人（全称）：

　　─────────────────

　　承包人（全称）：

　　─────────────────

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　────────────────────

　　工程地点：

　　────────────────────

　　工程内容：

　　────────────────────

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：

　　──────────────

　　资金来源：

　　────────────────────

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　────────────────────

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　───────────

　　竣工日期：

　　───────────

　　合同工期总日历天数　　　　　天

　　─────

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　──────────────────

　　五、合同价款

　　金额（大写）：　　　　　　　　元（人民币）

　　─────────

　　￥：　　　　　　　　元

　　──────

　　供 方：

　　一工厂地址：

　　二工厂地址：

　　商务部地址： 邮编：

　　电 话： 传真：

　　需 方：

　　收货地址

　　电 话

　　邮 编

　　收货人

　　要求发货日期

　　改变合同货运方式是否付费

　　□同意 □不同意

　　合同内容:

　　今向供方订购以下产品：

　　产品名称

　　规格、型号

　　单位

　　数量

　　单价（元）

　　金额（元）

　　备注

　　合计人民币： 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分整 ￥

　　付款日期

　　付款方式

　　付款金额

　　开票日期

　　开票金额

　　支、现、电汇、其它

　　支、现、电汇、其它

　　渠道部签字：

　　商务部签字：

　　财务部签字：

　　营销中心主管签字：

　　备注

　　出库单号

　　订货条款：

　　1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。

　　2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。

　　3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。

　　4.供方在受到需方盖章确认后， 天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。

　　5．本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。

　　需方（盖章）： 供方（盖章）

　　日期: 日期:合同名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程

　　第一部分　　协议书

　　发包人（全称）：

　　─────────────────

　　承包人（全称）：

　　─────────────────

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　────────────────────

　　工程地点：

　　────────────────────

　　工程内容：

　　────────────────────

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：

　　──────────────

　　资金来源：

　　────────────────────

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　────────────────────

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　───────────

　　竣工日期：

　　───────────

　　合同工期总日历天数　　　　　天

　　─────

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　──────────────────

　　五、合同价款

　　金额（大写）：　　　　　　　　元（人民币）

　　─────────

　　￥：　　　　　　

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　工程设计人：

　　施工队负责人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《南京市装饰装修管理条例》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条　工程概况

　　1.1　工程地点：____________________________________________________________。

　　1.2　工程内容和施工方法以甲方签字确认的设计图纸、乙方工程预算及工艺说明为准。

　　1.3　工程承包方式：双方商定采取下列第_______种承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料。

　　(3)乙方包工，甲方提供全部材料。

　　1.4　工程期限_______天，开工日期_______年_______月_______日，竣工日期_______年_______月_______日。

　　1.5　合同价款：本合同工程总价为(大写)：______________元。

　　1.6　双方约定，本工程价款，以下列第_______