个人吊装合同范本

　　随着工业化建筑和大跨建筑的发展,大型设备吊装运输工程越来越多,签订吊装运输合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的吊装运输合同范文，欢迎参考阅读。

吊装运输合同范文1

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安全工程承包合同条款》、《建设工程施工合同条款》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签定本合同。

　　第一条 工程内容：

　　乙方负责甲方 年西出口立交桥48片预制箱梁运输、吊装作业。

　　第二条 工程要求：

　　1、承包方式：乙方自行负责包人工、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包检验、包风险。未经甲方同意，严禁转包、分包。

　　2、工期要求：工期期限为：20xx年月日，单项工程工期进度根据现场实际情况，即甲方工程进度具体情况确定。乙方同意按甲方现场的工程进度和要求工期进场施工，甲方根据现场实际情况可以调整工期。

　　3、技术标准：乙方应严格按照工程运输及吊装的相关法律、法规、标准、规范和单项工程 技术要求以及甲方的技术要求开展作业，保证施工质量。

　　4、安全规定：乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并 随时接受甲方及监理人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故安

　　吊装是指吊车或者起升机构对设备的安装、就位的统称，我们常遇到设备的装、运、安装等项工作，不论是采用扒杆起吊或是机械吊装运输，在签订合同中都要有所注意!以下是小编为大家精心准备的：3篇吊装运输合同范本。内容仅供参考，欢迎阅读!

　　吊装运输合同范本一

　　托运方：(以下称甲方)苏州日兴钢结构工程有限公司

　　承运方：(以下称乙方)

　　根据国家有关法律规定，经过双方友好充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条 甲方委托乙方将货物(名称) (详见出货单) ;尺寸： (详见出货单) ;重量： (详见出货单) ;件数：(详见货出单);工期：双方约定的起始日期;工作内容：包括货物在厂区的拖拉移位、吊装上车、运输押运、货物卸车、拖拉移位、设备就位等工作(包括设备及人员的安全工作)或甲乙双方约定的其他工作。

　　第二条 货物起运地点：_________;货物到达地点_________。

　　承运方应按托运方指定地点提货和接收货物，并按托运人指定的交货地点交付托运货物。

　　第三条 货物承运日期_________;货物运到期限_________。

　　承运方应按托运方指定的日期接收货物，并按托运人指定的期限交付货物。

　　如甲方需要变更到货地点或变更收货人，甲

　　购房合同范本一

　　甲方：*****

　　乙方：*****

　　甲乙双方为购销*渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。

　　一、乙方向甲方购买座落在____渡假村____组团内____楼房____栋。建筑面积为____平方米。其面积以____省《建筑面积计算规则》为准。

　　二、商品房售价为人民币____元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。

　　三、付款办法：

　　预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币____元，(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

　　四、交房时间：

　　甲方应于一九__年__月将验收合格的房屋交付乙方。

　　五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

　　六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。

　　七、违约责任：

　　1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。

　　2.

　　个人担保合同怎么写得呢?以下是小编为大家精心搜集和整理的个人担保合同范本，希望大家喜欢!

　　个人担保合同范本(一)

　　甲方(担保人)：

　　身份证号：

　　地址/住所：

　　联系电话：

　　乙方(债权人)：个人借款担保合同身份证号： 地址/住所： 电话：

　　根据 (下称借款人)与乙方 签订的编号为 年 [个人借款]字第 号的《借款合同》的约定，乙方向借款人提供借款资金为(大写人民币) 万元，期限为 个月。现甲方自愿以借款人的担保人身份向乙方提供担保，并明确以乙方为唯一受益人的、无条件的、不可撤销连带保证责任担保。

　　现甲乙双方经协商一致,达成如下协议：

　　第一条 定义与解释

　　除本合同另有约定外,则:

　　1、《借款合同》中的定义与解释均适用于本合同。

　　2、当援引本合同或《借款合同》时,应当包括经双方同意修改、补充、变更后的合同或条款。

　　3、本合同项下的保证和担保行为具有独立性和完整性，不因其他相关合同的无效而无效。

　　4、本合同所称“债务‘系指根据《借款合同》的约定,借款人应向乙方偿还支付的全部款项,包括但不限于全部债务本金及利息(包括复息、罚息) 、违约金、损害赔偿金、资金占用费、实现乙方债权及担保物权的一切费用。

　　近些年来,随着房地产市场、科学技术及新兴产业的快速发展,个人贷款业务的发展速度也越来越快。对于个人贷款合同你是怎样理解的呢?以下是在小编为大家整理的个人贷款合同范文，感谢您的阅读。

个人贷款合同范文1

　　甲方(出借方)名称：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　乙方(借款人)名称：

　　通讯地址：________________________________ _

　　开户银行及账号：

　　联系电话：

　　丙方(担保人)

　　1：姓名： 身份证号码： 通讯地址：

　　联系电话：

　　2：姓名： 身份证号码： 通讯地址：

　　联系电话：

　　3：姓名： 身份证号码： 通讯地址：

　　联系电话：

　　鉴于：乙方为经营需要，向甲方申请贷款作为小额存款借资，双方经协商一

　　第一条 签订合同依据

　　《中华人民共和国法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担

　　第二条 当事人各方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本

　　第三条 本合同包括借款、保证等内容。

　　第四条 借款用途：

　　乙方向甲方借款用于 。

　　第五条 借款金额

　　乙方向甲方借款人民币(大写) 佰 拾 万 仟元整(￥ )

　　第六条 借款期限

　　本合同约定借款期限为(大写) 个月，即从 年 月 日至

　　为了维护双方的合法权益，产生雇佣关系应该签定用工合同。那么，下面是小编给大家整理收集的个人用工合同范本，供大家阅读参考。

个人用工合同范本1

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，在平等自愿的基础上，协商一致达成以下协议：

　　一、工作时间：

　　每日工作半天（4小时，周末、节假日除外）。

　　二、工作内容：

　　1、主要负责甲方三室两厅一厨两卫一阳台的清洁卫生。

　　2、专用清洁工具由乙方自带，清洁剂等由甲方提供。

　　3、乙方必须合理的按照甲方安排保质保量的完成工作任务。

　　三、劳动报酬：

　　依据按劳取酬的原则，基本工资加奖金的办法，基本工资500元/月，每月月底发放。

　　四、劳动纪律：

　　1、接受甲方的管理，并按照合同要求认真履行职责，遵纪守法，完成甲方交付工作。

　　2、工作期间，乙方在工作上要按操作规程和技术要求进行工作。

　　3、星期日，节假日如需工作，工资待遇按国家规定处理。

　　4、在签订合同时自愿遵守甲方的有关规定。

　　五、合同解除：

　　1、乙方在合同履行期间有事可以辞职，但必须提前三天通知甲方。

　　2、乙方在合同履行期间应遵纪守法，如有违规可解除合同。

　　六、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同经双方签字后生效，合同一式二份，甲乙双方各

甲方（借款人）：（按身份证上的顺序填写）
身份证号码：

乙方（贷款人）：（按身份证上的顺序填写）
身份证号码：

甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、乙方贷给甲方人民币（大写）___________，于___________前交付甲方。

二、借款利息_____________________________

三、借款期限：

四、还款日期和方式：

五、违约责任：
   六、争议解决方式：
   1，双方协商解决，解决不成，同意提交___________区人民法院（选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可以选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地）
   2、提交___________仲裁委员会仲裁
六、本合同自___________生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方（签字、盖章）：　　　　　　　 乙方（签字、盖章）：
合同签订日期 合同签订日期

甲方（借款人）：（按身份证上的顺序填写）
身份证号码：

乙方（贷款人）：（按身份证上的顺序填写）
身份证号码：

甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、乙方贷给甲方人民币（大写）___________，于___________前交付甲方。

二、借款利息_____________________________

三、借款期限：

四、还款日期和方式：

五、违约责任：
   六、争议解决方式：
   1，双方协商解决，解决不成，同意提交___________区人民法院（选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可以选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地）
   2、提交___________仲裁委员会仲裁
六、本合同自___________生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方（签字、盖章）：　　　　　　　 乙方（签字、盖章）：
合同签订日期 合同签订日期

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　1.甲方出租给乙方的房屋位于(省、市)(区、县) ，出租房屋面积共　平方米，房屋现有装修及设施、设备情况详见合同附件。

　　2. 甲方出租给乙方的房屋租赁期共　　个月。自　年　月　日起至　年　月　日止。乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为　　　使用。 租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。

　　3.经双方协商该房屋每月租金为　　元;租金总额为　　元(大写　万　仟　佰　拾　元整)。

　　4. 经双方协商乙方负责交纳租赁期间因居住及营业所产生的一切费用。

　　5.在租赁期内，甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修均由甲方负责(乙方使用不当除外);对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。乙方如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿。乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的，依附于房屋的装修归甲方所有。甲方有权选择乙方恢复原状。;有权向乙方收取恢复工程

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律规定的有关规定，双方在平等自愿的基础上经充分协商就汽车租赁事宜达成如下协议，供双方共同格守：

　　第一条 车辆状况

　　承租方所租的车型为_________，车牌号为_________，必须使用_________号汽油（柴油）。租赁车辆的车况以发车的双方签字确认的《租赁车辆交接单》为准。

　　第二条 租赁期限及租金

　　出租方自_____年_____月______日______时起，将所租车辆交付给承租方使用，至______年_____月______日______时收回，应承租方要求，由出租方派人至承租方指定地点送，接车辆，出租方将另行收取费用_____元。租金及其他情况祥见本合同的附件《汽车租赁登记表》。租赁方续交租金应在预付租金到期前两天办理。

　　第三条 出租方的权利和义务

　　1、不承担租赁车辆在租赁期间 内所发生交通事故或其他事故造成的一切后果，包括有关部门的罚款等。

　　2、不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。

　　3、依照法律、法规的规定出租方应有的权利。

　　4、想承租方提供性能良好，证件齐全有效的车辆。

　　5、在收到承租方租金及足额押金之后，将所租车辆交付承租方。

　　6、如车辆属于非承租方使用不当所