建筑工程劳务分包价格合同

　　发包人： 以下简称甲方

　　承包人： 以下简称乙方

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方 就 工程所签订的《建设工程施工合同》，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、安全、环境保护、职业健康安全、材料使用、文明施工的控制和管理，双方进一步协商，达成以下协议,供双方遵照执行。

　　第一章 普通条款

　　第一条 工程概况和分包范围：

　　1、工程名称:

　　2、工程概况：

　　(1)建设地点:

　　(2)结构形式: 结构

　　(3)建筑面积: 平方米(包括地下室 平方米)

　　上述面积作为双方结算的依据。因设计变更导致上述面积增加或减少，结算时按本章第四条.3中执行。

　　(4)层数: 地下 3 层，地上 16 层。

　　(5)檐高: 米。

　　3、承包方式:

　　(1)本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：

　　第一条 工程概况

　　1．工程名称：_______________________

　　2．工程地点：_______________________

　　3．工程数量：_______________________

　　4．工程数量及内容：_________________

　　第二条 工期

　　1．开工日期：________年_______月_______日开工。

　　2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。

　　3．总工期为：日历天________天。

　　4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。

　　第三条 承包方

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：

　　第一条 工程概况

　　1．工程名称：_______________________

　　2．工程地点：_______________________

　　3．工程数量：_______________________

　　4．工程数量及内容：_________________

　　第二条 工期

　　1．开工日期：________年_______月_______日开工。

　　2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。

　　3．总工期为：日历天________天。

　　4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。

　　第三条 承包方

　　发包人： 以下简称甲方

　　承包人： 以下简称乙方

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方 就 工程所签订的《建设工程施工合同》，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、安全、环境保护、职业健康安全、材料使用、文明施工的控制和管理，双方进一步协商，达成以下协议,供双方遵照执行。

　　第一章 普通条款

　　第一条 工程概况和分包范围：

　　1、工程名称:

　　2、工程概况：

　　(1)建设地点:

　　(2)结构形式: 结构

　　(3)建筑面积: 平方米(包括地下室 平方米)

　　上述面积作为双方结算的依据。因设计变更导致上述面积增加或减少，结算时按本章第四条.3中执行。

　　(4)层数: 地下 3 层，地上 16 层。

　　(5)檐高: 米。

　　3、承包方式:

　　(1)本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，

　　目前建筑工程劳务分包用工管理中存在许多乱象。因此签订建筑工程劳务分包合同时需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的建筑工程劳务分包合同范文，感谢您的阅读。

建筑工程劳务分包合同范文1

　　发包方(甲方)：

　　承包商(乙方)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的基础上，结合甲、乙双方及本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。

　　一、 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、实施方案及书面通知为准。

　　二、工期：开工日期为 ，完工日期为

　　三、工程质量：

　　1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。

　　2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板，并在征得甲方同意后进行大面施工;若乙方有新工艺、新技术应用的建议，需经甲方认可并做样板。

　　3、分项工程按楼层划分验收批，验收标准执行现行相关标准，各验收批应确保主控项目必须合格，否则则该验收批单价下浮 15%; 一般项目按高级要求抽查项数，要求合格率90% ，否则该部分工作量单价下浮10%

　　四、工程单价：

　　1、乙方以包工不包料，包部

　　编号

　　四川省建筑业企业用工

　　劳动合同书

　　(示范文本)

　　甲方

　　乙方

　　四川省劳动和社会保障厅

　　四川省建设厅    监制

　　甲方                      法定代表人

　　营业执照注册号               资质等级

　　在川通讯地址                        邮编

　　乙方 性别 电话

　　建筑工程施工过程中,劳务管理是建筑工程管理的重要组成部分。建筑工程劳务合同是怎么一回事呢?以下是小编为大家整理的建筑工程劳务合同范文，欢迎参考阅读。

建筑工程劳务合同范文1

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方承建的工程 项目工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。本着公平、互利的原则，特定以下条款，双方共同遵守。

　　一、承包该工程的工作范围及工作内容：

　　该工程所需材料场内水平、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。搭拆简易操作架及运料跑道。砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。

　　1、抹灰：清理、修补、湿润基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光等。

　　2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面达到竣工条件。

　　3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、

　　总包方：____(以下简称甲方)

　　分包方：____(以下简称乙方)

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：____

　　二、工程地点：____

　　三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____

　　四、分包工程范围及工程量(附预算书)

　　五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。

　　六、分包工程人工费用____元。

　　七、乙方投入工种及人数 人。

　　第二条 工程结算

　　按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

　　第三条 工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条 安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可

　　甲方

　　法定代表人

　　营业执照注册号 资质等级

　　在川通讯地址 邮编

　　乙方

　　性别 电话

　　居民身份证号码

　　家庭住址 邮政编码

　　户口所在地 省（市） 区（县） 乡镇 村

　　根据《中华人民12

　　第十四条 甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。

　　甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发[1994]481号文件规定的，应支付经济补偿金。

　　甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

　　第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，

　　60日内向工程所在地( 区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。

　　第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

　　第十七条 本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十八条 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,

　　一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

　　第十九条 双方约定的其他事项。

　　甲方（公章） 乙方（签字或盖章）

　　法定代

编号         
 
四川省建筑业企业用工
 
劳动合同书
 
（示范文本）
甲方                           
乙方                           
 
 
四川省劳动和社会保障厅
四川省建设厅 监制