渣土运输劳务合同

　　城市建设发展带来城市渣土清运过程中的城市环境、交通安全等城市管理问题,因此签订渣土清运运输合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的渣土清运运输合同范文，感谢您的阅读。

渣土清运运输合同范文1

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　由于甲方厂区围墙垮塌，需重新修建围墙，由乙方清理原围墙内外渣土，便于双方责、权、利的执行，特制定此协议：

　　一： 1、甲方疏通道路，提供倒土场地;

　　2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;

　　3、如遇到岩石，挖掘机确实挖不动时，经甲方确认后，其破碎台班由甲方支付。

　　二：1、由于甲方倒土场地有限，乙方须按照甲方要求倒土，高度不能低于六米;

　　2、由于时间紧迫，乙方要四天内把场地整理出来，甲方以围墙外长75米、宽21米、标高同原有车间一样来验收;

　　3、在施工过程中，所有安全问题由乙方负责，并负责办理开山、渣土外运过程中的所有手续;

　　4、乙方必须按照甲方设计方案施工，最终以甲方提供图纸验收。

　　三：运输费用

　　乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用，甲方只需按运输方量计算，就地回填每立方7元、外运每立方22元。

　　四：经验收合格后由乙方提供地税完税发票，七天内支付工程所有余款。

　　甲方

　　随着中国城市化进程的加快,城区建设日新月异,在工程建设过程中需要挖掘大量的土石方,这些建筑渣土除了部分回填外,绝大部分都得运输到堆埋处置场地。对于建筑渣土运输合同你是怎么样理解的?以下是在小编为大家整理的建筑渣土运输合同范文，感谢您的阅读。

建筑渣土运输合同范文1

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款， 以资共同信守执行：

　　一、工程地址：

　　二、工程量的核定及单价：

　　合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为100万立方米，运输完毕后按实际发生量结算。

　　土方外运，乙方按照甲方指定的地址进行堆放，按车箱容量以每方/每公里

　　四、工期：。

　　1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。

　　2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期： ①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。

　　②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。

　　③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素

　　渣土只是建筑垃圾的一种。根据《城市建筑垃圾管理规定》中所称建筑垃圾，是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。以下是小编整理的渣土运输合同，欢迎参考阅读。

　　渣土运输合同范文一

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　由于甲方厂区围墙垮塌，需重新修建围墙，由乙方清理原围墙内外渣土，便于双方责、权、利的执行，特制定此协议：

　　一： 1、甲方疏通道路，提供倒土场地;

　　2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;

　　3、如遇到岩石，挖掘机确实挖不动时，经甲方确认后，其破碎台班由甲方支付。

　　二：1、由于甲方倒土场地有限，乙方须按照甲方要求倒土，高度不能低于六米;

　　2、由于时间紧迫，乙方要四天内把场地整理出来，甲方以围墙外长75米、宽21米、标高同原有车间一样来验收;

　　3、在施工过程中，所有安全问题由乙方负责，并负责办理开山、渣土外运过程中的所有手续;

　　4、乙方必须按照甲方设计方案施工，最终以甲方提供图纸验收。

　　三：运输费用

　　乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用，甲方只需按运输方量计算，就地回填每立方7元、外运每立方22元。

　　四

　　运输合同是有偿的、双务的合同;运输合同的客体是指承运人将一定的货物或旅客到约定的地点的运输行为;运输合同大多是格式条款合同。签订垃圾渣土运输合同需要注意什么呢?以下是小编整理的垃圾渣土运输合同，欢迎参考阅读。

垃圾渣土运输合同范文一

　　甲方：

　　乙方：都江堰市奔腾汽车物流有限公司

　　甲方施工工程项目产生的建筑垃圾(材料)需要外运处置，特将本工程项目建筑垃圾(渣土)外运(场内转运)承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合都江堰市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同：

　　第一条 工程项目地址：第二条 工期

　　本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分预计 天，从 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日。

　　第三条 单价、总方量

　　参照都江堰市政府办【20xx】160号文件关于城市建筑垃圾处置标准的批复，本工程项目建筑垃圾(材料)运输按车厢计方量。建筑垃圾(材料)小于或等于1公里之内运费单价定为/ m³，每增加1公里运费单价递增 元/ m³;本工程项目运输价格按6.3×

　　2.3×1.5以下的车厢

　　运输是把产品从生产地运往消费地的活动，因此从整个社会生产过程来说，运输是在流通领域内继续的生产过程，并在其中完成。以下是小编整理的渣土运输合同，欢迎参考阅读。

渣土运输合同范文一

　　发包人(全称): (以下简称甲方)

　　承包人(全称): (以下简称乙方)

　　甲方施工工程项目产生的建筑垃圾(渣土)需要外运处置，特将本工程项目建筑垃圾(渣土)外运(场内转运)承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合都江堰市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同：

　　第一条 工程项目地址：第二条 工期

　　本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分预计 天，从 年 月 日至 年 月 日。

　　第三条 单价、总方量

　　合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为 立方米，运输完毕后按实际运输单据结算。

　　土方运输,按车计算(每车每趟至少装载建筑垃圾(渣土)20立方米),每车单价为 元。

　　第四条 结算及付款方式

　　1、每车运输均应填写结算票(一式三份甲、乙双方各存一份，存根一份)，结算票上必须完整填写运输日期、工程项目名称、运输公司名

　　随着我国社会主义市场经济体制的建立和不断完善以及国民经济所有制结构的变化,大量劳务工已逐步成为国有运输企业生产经营中一支不可忽视的重要力量,对于运输劳务合同你了解多少?以下是小编为大家整理的运输劳务合同范文，欢迎参考阅读。

运输劳务合同范文1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为了明确双方在工程中的权利，义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿平等的原则下，经甲，乙双方协商同意签定合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3.工程总量约 (以实际方量为准)。

　　第二条：工程施工内容

　　1、工程材质：

　　2、装料地点：

　　3、卸料地点：内转距梦想城两公里。外运卸料点距梦想城分别为七公里(黑石头村)、十一公里(火焰山)、十七公里(都拉营)。

　　3、运输方式：运料自卸，进场车辆测量后，以测量数据为准。

　　第三条：工程价款决算与拨付方式

　　一：单价

　　1、合同单价内转 /立方/公里，每超出一公里每公里加 ，不含倒土费)以上价格均为税后单价，乙方不负责税费和开具发票。

　　二、运费结算方式：

　　1、结算方式：当天所运的运费以及误工费在第 天 点前结清现金支付。

　　2、本合同双方约定付款方式甲方必

　　运输劳务在现在的市场上发展得越来越快，你知道运输劳务合同是怎样的吗?以下是小编为大家整理的运输劳务合同范文，欢迎参考阅读。

运输劳务合同范文1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就装载和运输土石方工程，为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成共识并签订以下本合同条款。双方必须共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：土方运输工程

　　二、工程地点：仙湖大桥(桥头)邕宁区政府新建地址

　　三、工程内容：运输土方

　　四、工程总量约1000万立方米。

　　五、工程取费标准与计量方法：

　　(1)按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板，按单价为 元人民币计算每车次计，包挖包运(税后价)。

　　(2)结算方式：按实际运输车数一天一结，结算时间为次日的上午10：00收单算账，当日17时前付清运费，乙方进场施工后每台车每天扣除400元，每台车共扣4000元作为履约金，完工一次性返还。

　　第二条：甲方责任

　　(1)甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件，确保乙方进场第二天车辆正常运输。在正常的情况下甲方确保乙

　　近几年来，随着开放搞活方针的贯彻落实，汽车运输企业的有偿劳务已愈来愈引起人们所重视，你知道运输劳务合同是怎样的吗?以下是小编为大家整理的运输劳务合同范文，欢迎参考阅读。

运输劳务合同范文1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就装载和运输土石方工程，为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成共识并签订以下本合同条款。双方必须共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：土方运输工程

　　二、工程地点：仙湖大桥(桥头)邕宁区政府新建地址

　　三、工程内容：运输土方

　　四、工程总量约1000万立方米。

　　五、工程取费标准与计量方法：

　　(1)按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板，按单价为 元人民币计算每车次计，包挖包运(税后价)。

　　(2)结算方式：按实际运输车数一天一结，结算时间为次日的上午10：00收单算账，当日17时前付清运费，乙方进场施工后每台车每天扣除400元，每台车共扣4000元作为履约金，完工一次性返还。

　　第二条：甲方责任

　　(1)甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件，确保乙方进

　　多式联运合同是指多式联运经营人将分区段的不同方式的运输联合起来为承运人履行承运义务的运输合同。以下是小编整理的个人运输劳务合同，欢迎参考阅读。

　　个人运输劳务合同范文一

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着“友好合作、平等互惠、优势互补”的原则，就委托招收厨师人员事宜达成如下协议：

　　一、 甲方根据公司业务的需要，聘请乙方为甲方招收厨师人员;

　　二、 乙方服务范围：

　　1、 根据甲方业务需要提供甲方业务的相关证明;

　　2、 提供相关资料，包括身份证复印件，确保证件真实有效;

　　三、 甲方的权利和义务：

　　1、 甲方有权监督乙方的工作质量。

　　2、 甲方应提供所需人员的工作岗位;甲方同时负责员工的安全保障。

　　3、 甲方应按月付给厨师人员的劳动报酬，具体报酬按照商议结果支付。工资按季度付给乙方，并为员工提供免费吃住。

　　4、 甲方在乙方工作满一年后，原则上报销乙方的车费。

　　四、 乙方的权利和义务：

　　1、 乙方按照甲方要求需身体健康且无犯罪记录的男性公民

　　2、 乙方遵守甲方的劳动纪律和就业规则，服从工作安排。

　　3、 乙方应享有甲方应支付报酬的权利。

　　4、 乙方如果违反法律、法规或不履行岗位责任书，甲方可将其退回

　　中　华　人　民　共　和　国　海　南　省　海　口　市　新　华　区　人　民　法　院

　　民　事　判　决　书

　　(1999)新民初第191号

　　原告李凡，女，一九六一年九月四日出生，汉族，中国海南社区心理咨询所副研究员、住中国海南省琼山市府城镇吉祥楼105号.

　　委托代理人董万程，中国海南大学法学院讲师原告邓明昱，男，—九xx年，九月五日出生，汉族，中国海南社区心理咨询所研究员，住中国海南省琼山市府城镇吉祥楼105号。

　　委托代理人董万程，中国海南大学法学院讲师。

　　被告大韩航空公司。住所韩国汉城中区西小门洞41-3号。

　　法定代表人yi taek.shim，总裁。

　　委托代理人唐志峰，中国海南天歌律师事务所律师。

　　被告中国海南省中国旅行社航空服务公司。住所中国海南省海口市大同路17号华侨大厦底层。

　　法定代表人伺毅，经理。

　　委托代理人符英，中国海南英乐律师事务所律师。

　　委托代理人王诒志，中国海南英乐律师事务所律师。

　　原告李凡、邓明昱与被告大韩航空公司、被告中国海南省中国旅行社航空服务公司(以下简称中旅服务公司)国际航空运输合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭进行了审理。原告李凡邓明昱及其委托代理人董万程，被告大韩航空公司