家装合同违约金的标准

　　房屋租赁的过程中，会遇到一方因为各种原因违约，在这种情况下，无过错方是否可以要求违约一方支付违约赔偿金呢?以下是小编为大家精心整理的租赁合同违约金，欢迎参考阅读。

　　一、租赁合同违约金条款

　　在房屋租赁关系上，要求解除租赁合同的一方，应该提取1个月通知对方;否则就属于违约(合同另有约定除外)。合同中有约定违约金的按照合同的约定执行，但约定的违约金过高或过低可以请求变更，合同中没有就违约金进行约定，那么违约金就是违约方造成损失的数额。

　　也就是说如果你没有约定违约金的具体数额你就只能要求赔偿损失了。

　　民法总则

　　第一百一十一条 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。

　　合同法

　　第一百零七条　【实际违约】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

　　第一百一十三条　【赔偿损失】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的

　　合同违约是指违反合同债务的行为，亦称为合同债务不履行。这里的合同债务，既包括当事人在合同中约定的义务，又包括法律直接规定的义务，还包括根据法律原则和精神的要求，当事人所必须遵守的义务。仅指违反合同债务这一客观事实，不包括当事人及有关第三人的主观过错。各个国家合同法对违约行为形态的划分都是不一样的。以下是小编今天要与大家分享的：房地产合同纠纷违约金相关案例。内容仅供参考，欢迎阅读!

　　合资合作开发房地产合同违约金纠纷案例解析：

　　上诉人辽宁省投资集团有限公司因与被上诉人辽宁李世房产开发有限公司合资合作开发房地产合同违约金纠纷一案，不服沈阳市和平区人民法院 [20xx]和民合初字第478号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年11月28日立案，由审判员白云良任审判长并主审，与审判员高子丁、代理审判员王大鹏组成合议庭，对本案进行了公开开庭审理，上诉人投资公司委托代理人徐驰、王昱，被上诉人李世公司委托代理人栾严峰到庭参加诉讼，现已审理终结。

　　原审法院查明：投资公司诉李世公司合资合作开发房地产合同结算纠纷一案于20xx年11月12日在沈阳市中级人民法院立案，投资公司要求返还投资款743.1万元、迟延履行违约金及利息，沈阳市中级人民法院于20x

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、工程概况

　　工程地址：________________

　　二、价格

　　工费：______￥          

　　三、付款方式

　　1．施工队进场，付首期款。

　　2．瓦工完成，经甲方验收合格，付中期款。

　　3．工程竣工，经物业，甲方验收合格，付剩余款。

　　四、设计

　　1．甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套。

　　2．甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五、材料

　　1．乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用， 双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　2．乙方自行采购的材料需甲方认可方可使用。

　　3．乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应及时向甲方说明。

　　4．乙方应协助甲方收货，核对数量和配件的准确性。

　　5．乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

　　6．未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方建材出

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、工程概况

　　工程地址：________________

　　二、价格

　　工费：______￥          

　　三、付款方式

　　1．施工队进场，付首期款。

　　2．瓦工完成，经甲方验收合格，付中期款。

　　3．工程竣工，经物业，甲方验收合格，付剩余款。

　　四、设计

　　1．甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套。

　　2．甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五、材料

　　1．乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用， 双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　2．乙方自行采购的材料需甲方认可方可使用。

　　3．乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应及时向甲方说明。

　　4．乙方应协助甲方收货，核对数量和配件的准确性。

　　5．乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

　　6．未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方建材出

　　门窗是家庭安全的保障，那么家装门窗合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的家装门窗合同范文，感谢您的欣赏。

家装门窗合同范文篇一

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就铝合金门窗制作安装事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　第一条

　　工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　第二条、合同工期

　　1、门窗加工的时间10天，以甲方通知进场的时间为准。

　　2、门窗扇安装时间为3天。

　　第三条、承包方式及范围

　　1、承包方式：综合单价包干 该单价已包括(包成品制作、包安装、包竣工验收，材料的场内外运输、风险等一切措施费)。

　　结算方式：综合单价×工程量(按现场实际门窗安装尺寸计算面积计算工程量)。

　　本工程各分项综合单价为：铝合金门窗430元/㎡

　　工程量：31m2

　　2、承包范围：本工程铝合金门窗

　　第四条、工程价款

　　工程价款为430元/㎡*31m2=13330元

　　双方责任

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方验收合格按合同约定支付全额工程款。

　　(2)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当负责。

　　(3)甲方

家装劳务合同范文一

　　甲方：

　　乙方：

　　根据呼市滨海新城Ⅰ-4号地工程施工的需要，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确甲乙双方的权利和义务,结合本工程具体情况,双方就劳务合作事项协商一致，订立本协议。

　　第一条 工程名称： 。

　　第二条 承包范围： 。

　　具体内容如下：

　　二次结构及装修工程：

　　A、楼地面：垫层、防水找平层、保护层、楼地面(除防水之外的楼地面范围内的所有内容);

　　B、砌筑工程：图纸范围内的所有的砌筑工程、砌筑工程及砼构件所需要的测量放线工作;构造柱和圈梁(包括过梁、窗台板、板带、卫生间防水台)的模板工程(包括支模所用的模板、木方、钢管、扣件等)、钢筋工程(包括钢筋的成型和绑扎工作)及砼浇灌;以及砌体中的墙拉筋与原砼墙的植筋固定和放置工作(包括原砼墙打眼、清孔及植筋胶);构造柱与原结构楼板的植筋固定工作(包括原砼板打眼、清孔及植筋胶);墙体不同材料接槎处钉钢丝网片(或玻纤网)工作;屋面以上的烟道、烟囱等构筑物的抹灰及修补等;

　　C、墙、顶棚面、楼梯：所有内墙墙面(包括砌筑墙面、砼墙面)、外墙内侧墙面、外墙砌筑外侧墙面的剔凿处理、修补及抹灰;顶棚的剔凿处理、修补(包括厨、卫间顶棚剔凿处理、修补、刮水泥腻子);门窗洞口的

　　发包方（简称甲方）：______________________________

　　承包方（简称乙方）：______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况

　　1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2、装饰施工地点：____区（县）______路______弄（村）______号____楼______室。

　　3、住房结构：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。

　　4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5、承包方式：__________（包工包料、清包工、部分承包）。

　　6、总价款：￥________元，大写（人民币）：_______

　　家装是家庭住宅装修装饰的简称。那么签订家装施工合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的家装施工合同范文，感谢您的欣赏。

家装施工合同范文一

　　发包方(以下简称甲方)

　　发包方： 发包方驻工地代表：

　　地址： 联系电话： 承包方(以下简称乙方)

　　单位名称：

　　单位地址：

　　联系电话：

　　工程负责人：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的装饰工程(以下简称工程)有关事宜，达成如下协议：

　　第一条

　　1.工程地点：

　　234.工程期限 概况工程

　　开工日期年

　　计划竣工日期

　　第二条 施工场地要求

　　1.开工前三天由甲方负责进行清场腾场地，为乙方入场施工创造条件。

　　2.甲方免费提供施工期间用水、用电，并要保证施工用水用电畅通。

　　3.房管、消防及物业管理对房屋的各法规、条例及相关手续，均由甲方负责。

　　4.如确实需要拆改原建筑结构(包括梁、柱、板、墙等)或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　5.甲方双方应办理工程结算,从交付使用起,三个月内一次性付清。甲方应参与工程质量和进度的监督，并配合乙方进行竣工验收。

　　第三条 工程变更

　　乙方必

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家居装修工程施工的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上，就甲方家庭装修工程的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地址：

　　1.3 施工内容; 装修预算书中的全部工程项目和内容;

　　1.4 委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;

　　1.5 开工日期： 年 月 日;

　　1.6 竣工日期： 年 月 日。

　　第二条：工程合同价款

　　2.1工程合同预算价款为 元人民币(以工程预算书价格为准)。

　　2.2工程合同结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。

　　第三条：工 程 监 理

　　3.1装修工程监理，由甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》。

　　3.2委托 监理单位进行装修工程监理，监理单位任命 为总监理工程师，其职责在监 理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。

　　3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作，对工程质量进行严格把关。

　　第四条 施工图纸

　　4.1甲方按照装修设计合同中提交的设计图纸，提交施工图纸给乙方。

　　第五

　　发包方（简称甲方）：______________________________

　　承包方（简称乙方）：______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况

　　1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2、装饰施工地点：____区（县）______路______弄（村）______号____楼______室。

　　3、住房结构：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。

　　4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5、承包方式：__________（包工包料、清包工、部分承包）。

　　6、总价款：￥________元，大写（人民币）：_______