劳务分包安全协议有效吗

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方根据施工需要，现将＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程的部分 工作，分包给乙方，现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议：

　　一、甲方责任

　　1. 甲方负责向乙方提供施工作业现场。

　　2. 甲方安全员有权检查乙方自制设备或施工设备（切割机、电焊机、乙炔瓶等）是否符合标准，对于不符合标准的，安全员有权制止施工。

　　3. 甲方对工程有监督检查职责，发现安全问题及时指出，有权对乙方所属人员进行安全教育管理，对违法规定的行为进行查处。

　　4. 甲方负责办理本工程的意外伤害保险。

　　二、 乙方责任

　　1. 服从甲方工作指令，非甲方安排的工作任务一律不得接受。

　　2. 乙方工作人员的工作年龄必须在法定的工作年龄范围内，及在18周岁以上及法定退休年龄以下，达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁使用。若使用此类人员，由此发生的一切后果由乙方承担。

　　3. 乙方必须对所属人员进行职业健康、安全、环保、消防等方面的教育，必须服从甲方的管理，在施工期间，必须严格遵守规章制度，自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。不得有违法乱纪行为，否则甲方有权对其进行处罚，并有权终止协议。

　　4. 乙方在施工、制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定，特种作业人

　　甲方：甲方单位名称

　　乙方: 乙方单位全称

　　为加快****（项目名称）项目工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》及**省**市建设局有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　1　工程名称：*****（路基土石方、桥涵工程全称、隧道工程全称、排水工程、防护工程…）

　　2　工程地点及范围：****（必须明确施工地点或施工里程，即使是暂定里程也必须明确，并注明暂定。）

　　3　承包内容

　　3.1******（施工里程或施工地点）****（工程名称）全部主体及附属（若有）工程项目的施工；（注：路基工程应标明取弃土场的平整、复耕、绿化和防护工作）

　　3.2******（施工里程或施工地点）****（工程名称）施工现场所需的“三通一平”的建设、维护及拆除；

　　3.3******（施工里程或施工地点）****（工程名称）施工所需的生产性及生活性临时工程的建设、维护及拆除；

　　3.4******（施工里程或施工地点）****（工程名称）施工现场的环保和文明施工工作；

　　3.5******（施工里程或施工地点）****（工程名称）现场临时用地的复耕工作；

　　3.6具体包括但

　　工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　总日历工作天数为：＿＿＿天

　　4、质量标准

　　工程质量：按总（分）包合同有关质量的约

　　甲方：甲方单位名称

　　乙方: 乙方单位全称

　　为加快****（项目名称）项目工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》及**省**市建设局有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　1　工程名称：*****（路基土石方、桥涵工程全称、隧道工程全称、排水工程、防护工程…）

　　2　工程地点及范围：****（必须明确施工地点或施工里程，即使是暂定里程也必须明确，并注明暂定。）

　　3　承包内容

　　3.1******（施工里程或施工地点）****（工程名称）全部主体及附属（若有）工程项目的施工；（注：路基工程应标明取弃土场的平整、复耕、绿化和防护工作）

　　3.2******（施工里程或施工地点）****（工程名称）施工现场所需的“三通一平”的建设、维护及拆除；

　　3.3******（施工里程或施工地点）****（工程名称）施工所需的生产性及生活性临时工程的建设、维护及拆除；

　　3.4******（施工里程或施工地点）****（工程名称）施工现场的环保和文明施工工作；

　　3.5******（施工里程或施工地点）****（工程名称）现场临时用地的复耕工作；

　　3.6具体包括但

　　借条是指借个人或公家的现金或物品时写给对方的条子，就是借条。钱物归还后，打条人收回条子，即作废或撕毁。它是一种凭证性文书。通常用于日常生活以及商业管理方面。那么你知道借条剪裁过还有效吗?下面小编整理了相关案例，供你参考。

　　借条剪裁过还有效吗案例

　　借条上下两端被剪裁，被起诉的借款人辩称被剪掉部分有一句重要的话，证明这张借条上写的话不能当真，故否认借款存在。法院审理认为，司法鉴定意见书结论为借条下方被剪裁部分“倾向有字迹存在”，不能证实被告提出的下方另有其他文字的主张，一审判决被告还钱。

　　原告李某和被告徐某曾有生意往来。李某诉称，徐某因故向其借款8万元，并出具借条，但到期后徐某并未还款，故提起诉讼要求被告还钱。法院审理中，徐某否认存在欠款，辩称借条虽系其亲笔书写，但系在与李某做生意期间用来教李某如何书写欠条的样本，欠条底部原有一句证明该字条用途的话，但被李某剪掉。

　　法院经调查发现，借条在抬头“借条”两字以上及落款“借款人徐某” 以下部分均经过剪裁。物证司法鉴定部门出具司法鉴定意见书，结论为“下方被剪裁部分倾向有字迹存在”。

　　法院认为，依据

　　发包人：

　　承包人：

　　经双方协商甲方将 工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任，本着互惠互利的原则，订立如下协议，供双方共同执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、分包内容：主体承建(从基础到屋面封顶)。

　　四、工程施工单价： 元/㎡(按图纸确定的总平方)。

　　五、工程款的支付：主体封顶付40%，余款工程验收交给镇政府时结清。

　　六、工程质量：符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。

　　七、工程安全：施工过程中做好安全防护工作，如因乙方自身操作不当、不按安全的规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。

　　八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位，并经甲方多次督促后还没做到位，甲方有权对乙方进行经济处罚，无需乙方签字确认。

　　双方责任

　　甲方责任：

　　1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。(做好放线和交底工作)。

　　2、及时提供工程施工所需的各种材料。(钢材、水泥、红砖、砂石等)。

　　3、及时对隐蔽工程进行验收，以确保不影响乙方下道工序的施工。

　　4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育，认真落实安全生产的各项规章制度。

　　乙方责任：

　　1、严把质量关，由于质量问题而造成的工期延误，材

　　发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）

　　承包方：××××××××（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协

　　商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

　　该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：

　　从××××年××月起至××××年*月止。

　　三、工程质量标准：

　　所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：

　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

　　付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。

　　五、乙方的职责

　　1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

　　协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的职责：

　　1、全面履行××公司与××建筑施工有

　　发包人：

　　承包人：

　　经双方协商甲方将 工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任，本着互惠互利的原则，订立如下协议，供双方共同执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、分包内容：主体承建(从基础到屋面封顶)。

　　四、工程施工单价： 元/㎡(按图纸确定的总平方)。

　　五、工程款的支付：主体封顶付40%，余款工程验收交给镇政府时结清。

　　六、工程质量：符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。

　　七、工程安全：施工过程中做好安全防护工作，如因乙方自身操作不当、不按安全的规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。

　　八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位，并经甲方多次督促后还没做到位，甲方有权对乙方进行经济处罚，无需乙方签字确认。

　　双方责任

　　甲方责任：

　　1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。(做好放线和交底工作)。

　　2、及时提供工程施工所需的各种材料。(钢材、水泥、红砖、砂石等)。

　　3、及时对隐蔽工程进行验收，以确保不影响乙方下道工序的施工。

　　4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育，认真落实安全生产的各项规章制度。

　　乙方责任：

　　1、严把质量关，由于质量问题而造成的工期延误，材

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。

　　一、 工程项目概况

　　工程名称：

　　工程地址：

　　二、 承包范围

　　完成本工程 塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。

　　三、承包方式

　　3.1承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

　　3.2各项工程内容包括但不限于：

　　一）建筑电气

　　1、住宅及商业供电

　　a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明）

　　b.商业公用电

　　工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：________________________  

　　劳务分包人：________________________________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、 劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：      

　　发证机关：________

　　资质专业及等级：     

　　复审时间及有效期：     

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：________________________________________

　　工程