渣土公司运输合同

　　城市建设发展带来城市渣土清运过程中的城市环境、交通安全等城市管理问题,因此签订渣土清运运输合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的渣土清运运输合同范文，感谢您的阅读。

渣土清运运输合同范文1

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　由于甲方厂区围墙垮塌，需重新修建围墙，由乙方清理原围墙内外渣土，便于双方责、权、利的执行，特制定此协议：

　　一： 1、甲方疏通道路，提供倒土场地;

　　2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;

　　3、如遇到岩石，挖掘机确实挖不动时，经甲方确认后，其破碎台班由甲方支付。

　　二：1、由于甲方倒土场地有限，乙方须按照甲方要求倒土，高度不能低于六米;

　　2、由于时间紧迫，乙方要四天内把场地整理出来，甲方以围墙外长75米、宽21米、标高同原有车间一样来验收;

　　3、在施工过程中，所有安全问题由乙方负责，并负责办理开山、渣土外运过程中的所有手续;

　　4、乙方必须按照甲方设计方案施工，最终以甲方提供图纸验收。

　　三：运输费用

　　乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用，甲方只需按运输方量计算，就地回填每立方7元、外运每立方22元。

　　四：经验收合格后由乙方提供地税完税发票，七天内支付工程所有余款。

　　甲方

　　随着中国城市化进程的加快,城区建设日新月异,在工程建设过程中需要挖掘大量的土石方,这些建筑渣土除了部分回填外,绝大部分都得运输到堆埋处置场地。对于建筑渣土运输合同你是怎么样理解的?以下是在小编为大家整理的建筑渣土运输合同范文，感谢您的阅读。

建筑渣土运输合同范文1

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款， 以资共同信守执行：

　　一、工程地址：

　　二、工程量的核定及单价：

　　合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为100万立方米，运输完毕后按实际发生量结算。

　　土方外运，乙方按照甲方指定的地址进行堆放，按车箱容量以每方/每公里

　　四、工期：。

　　1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。

　　2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期： ①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。

　　②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。

　　③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素

　　渣土只是建筑垃圾的一种。根据《城市建筑垃圾管理规定》中所称建筑垃圾，是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。以下是小编整理的渣土运输合同，欢迎参考阅读。

　　渣土运输合同范文一

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　由于甲方厂区围墙垮塌，需重新修建围墙，由乙方清理原围墙内外渣土，便于双方责、权、利的执行，特制定此协议：

　　一： 1、甲方疏通道路，提供倒土场地;

　　2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;

　　3、如遇到岩石，挖掘机确实挖不动时，经甲方确认后，其破碎台班由甲方支付。

　　二：1、由于甲方倒土场地有限，乙方须按照甲方要求倒土，高度不能低于六米;

　　2、由于时间紧迫，乙方要四天内把场地整理出来，甲方以围墙外长75米、宽21米、标高同原有车间一样来验收;

　　3、在施工过程中，所有安全问题由乙方负责，并负责办理开山、渣土外运过程中的所有手续;

　　4、乙方必须按照甲方设计方案施工，最终以甲方提供图纸验收。

　　三：运输费用

　　乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用，甲方只需按运输方量计算，就地回填每立方7元、外运每立方22元。

　　四

　　运输合同是有偿的、双务的合同;运输合同的客体是指承运人将一定的货物或旅客到约定的地点的运输行为;运输合同大多是格式条款合同。签订垃圾渣土运输合同需要注意什么呢?以下是小编整理的垃圾渣土运输合同，欢迎参考阅读。

垃圾渣土运输合同范文一

　　甲方：

　　乙方：都江堰市奔腾汽车物流有限公司

　　甲方施工工程项目产生的建筑垃圾(材料)需要外运处置，特将本工程项目建筑垃圾(渣土)外运(场内转运)承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合都江堰市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同：

　　第一条 工程项目地址：第二条 工期

　　本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分预计 天，从 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日。

　　第三条 单价、总方量

　　参照都江堰市政府办【20xx】160号文件关于城市建筑垃圾处置标准的批复，本工程项目建筑垃圾(材料)运输按车厢计方量。建筑垃圾(材料)小于或等于1公里之内运费单价定为/ m³，每增加1公里运费单价递增 元/ m³;本工程项目运输价格按6.3×

　　2.3×1.5以下的车厢

　　运输是把产品从生产地运往消费地的活动，因此从整个社会生产过程来说，运输是在流通领域内继续的生产过程，并在其中完成。以下是小编整理的渣土运输合同，欢迎参考阅读。

渣土运输合同范文一

　　发包人(全称): (以下简称甲方)

　　承包人(全称): (以下简称乙方)

　　甲方施工工程项目产生的建筑垃圾(渣土)需要外运处置，特将本工程项目建筑垃圾(渣土)外运(场内转运)承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合都江堰市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同：

　　第一条 工程项目地址：第二条 工期

　　本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分预计 天，从 年 月 日至 年 月 日。

　　第三条 单价、总方量

　　合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为 立方米，运输完毕后按实际运输单据结算。

　　土方运输,按车计算(每车每趟至少装载建筑垃圾(渣土)20立方米),每车单价为 元。

　　第四条 结算及付款方式

　　1、每车运输均应填写结算票(一式三份甲、乙双方各存一份，存根一份)，结算票上必须完整填写运输日期、工程项目名称、运输公司名

　　聘用合同是劳动合同的一种，是确立聘用单位与应聘的劳动者之间权利义务关系的协议。以下是小编整理的运输公司聘用合同，欢迎参考阅读。

运输公司聘用合同范文一

　　甲方：

　　乙方：

　　根据国家有关法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立本聘用合同。

　　一、乙方因承包甲方 号车辆，甲方聘用乙方为该车驾驶员。

　　二、乙方应当保证自己所提供的个人信息资料和各类资格证书真实有效。

　　三、乙方必须严格遵守甲方依法制定的各项内部规章制度。否则，甲方可依照内部规定进行处罚。

　　四、乙方不得将车交给无证及证照不相符的人员驾驶，违者视情节予以批评教育和处罚。若发生事故，一切责任(包括个人安全、经济损失、违章罚款)由乙方承担。

　　五、合同期间，乙方因属承包经营性质，其五保一金全部由乙方自行交纳。

　　六、乙方有下列情形之一的，双方合同终止：

　　1、严重违反甲方内部规章制度，给甲方利益造成重大损失的;

　　2、身体条件发生重大变化，年龄已满55周岁，不能胜任驾驶员岗位的;

　　3、乙方经甲方同意将 号车辆的经营权进行转让时;

　　4、违反国家法律、法规，被依法劳动教养、追究刑事责任的。

　　七、违约责任

　　1甲方违反本合同约定给乙方造成损失的，应按乙方受损情况承担赔

　　运输公司即实物分配，包括企业、销售商自身的运输、仓储、包装和搬运等活动的公司。以下是小编整理的运输公司合同，欢迎参考阅读。

　运输公司合同范文篇一

　　托运人(甲方): 

　　承运人(乙方):

　　1、货物清单及收货人信息:

　　收货人名称: 地址: 电话:

　　货物名称

　　数量

　　包装

　　重量/体积

　　货物价值

　　运费

　　保价费3‰

　　备注:

　　合计: 仟 佰 拾 元

　　2、甲方应当按照国家及行业标准对货物进行包装;没有国家和行业标准的,应当以保证货物运输安全的方式进行包装,否则货物运输过程中的毁损灭失由甲方自行承担。玻璃、陶瓷等易碎物品、液体、无包装或包装不规范物品、鲜活物品的毁损,乙方不承担赔偿责任。对于零散货物,乙方可协助甲方进行打包、装箱等必要工作,甲方应向乙方支付相应的材料费、人工费等。

　　3、甲方不得委托乙方运输易燃、易爆、有毒等危险品及国家禁运品、限运品,由此给乙方及第三方造成损失的由甲方承担。甲方隐匿或错报货物性质、重量等导致人身伤亡或财产损失的,甲方应承担全部赔偿责任。

　　4、甲方将货物交给乙方承运前,须按货物实际价值足额投保以乙方为被保险人和受益人的货物保险,或交纳保价费由乙方代为购买保险,否则运输过程中

　　【篇一】

　　甲方(即托运方)：____________________________

　　乙方(即承运方)：____________________________

　　根据甲方与乙方的共同协商，在遵循《合同法》的基础上，就甲方将发往全国各地的货物交给乙方承运事项制定如下条款：

　　一、甲方自愿将发往全国各地的货物交给乙方承运；

　　二、甲方将货物交给乙方承运时，须提供货物运输途中所需要的所有合法手续，以及规范、安全的货物包装，并不得将国家违禁物品(含各种易燃易爆物品)夹带货品中，否则由此造成所有损失由甲方承担；

　　三、甲方将货物交给乙方承运时，须按货物实际价值自行购买保险，或由乙方代为办理购买保险，否则由此产生货损、货丢，乙方不承担全部责任；

　　四、如果货物在运输过程中出现包装损坏、货品损失等情况必须经收货人、送货司机(或者到达货站经手人)共同签字出具书面证明，必要时由收货人扣押送货车辆或扣除到货应收运费等；如未有签字证明，则乙方可拒绝赔偿；

　　五、如果出现货物安全及时到达甲方指定地点而未能收取运费等应收费用，乙方可视情形扣押货物并达到一个月期限后自行处理；

　　六、货物从承运之日起有效查询日期和索赔期在四十五日内，过期乙方可不承担任何责任；

　　物流合同是指物流服务需求方与第三方物流经营人订立的，约定由物流经营人为物流服务需求方完成一定的物流行为，物流服务需求方支付相应报酬的合同。以下是小编为大家精心准备的：物流公司运输合同相关范本。内容仅供参考，欢迎阅读!

　　物流公司运输合同

　　甲方：____公司签订地点：

　　乙方：签订时间：

　　根据相关法律规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 业务模式

　　甲方根据业务当天___采购实际情况以《物流发货单》的方式通知乙方去甲方指点供货单位提货，乙方根据甲方《物流发货单》， 《货物提单》上的货物名称、规格、产地、数量跟实物确认无误后进行装运货物，并运到甲方指定地点。

　　第二条 货物运输定价

　　自合同签订生效当年为人民币___元/吨，以后年份运费随行就市。甲方除支付上价格外，不再乙方支付任何其他费用(包括但不限于乙方装车、转运、卸货等产生的费用)，但本合同另有约定的除外。

　　第三条 货物验收要求

　　乙方根据甲方供货单位拿《货物提单》，核实两张单据跟实物无误后，将《物流发货单》盖章后回传甲方指定地点，如发现其中单据跟实物不符应立即通知甲方相关负责人，否则相关损失由乙方全部承担。

　　第四条 货物起运地点

　　货物起运点：

　　货物

　　上诉人(一审原告)汤骏，男，1970年10月9日出生，汉族，云南省昆明市人，昆明市汇泰冻品经营部业主，住昆明市官渡区董家湾307号15幢2单元18号，身份证号：5301032。

　　委托代理人李宝宏，云南戴鑫志合律师事务所律师，特别授权代理。

　　上诉人(一审被告)吴湧波，男，1970年10月10日出生，汉族，江苏省无锡市人，个体运输，住昆明市黑林铺镇滇湎大道2676号附2号36幢1单元4号，身份证号：5301127。

　　委托代理人岳全林，天戈法律服务所法律工作者，特别授权代理。

　　被上诉人(一审被告)大理市飞龙汽车运输有限公司

　　住所：大理市凤仪镇石龙村委会四家村。

　　法定代表人杜茂钧，经理。

　　委托代理人高茂奎，该公司工作人员，身份证号：5329015，特别授权代理。

　　上诉人汤骏、吴湧波因与被上诉人大理市飞龙汽车运输有限公司(以下简称：飞龙运输公司)运输合同纠纷一案，不服昆明市五华区人民法院(XX)五法民三初字第726号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年3月25日受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

　　一审人民法院确认以下事实：XX年9月15日经信息部罗成彬的中介，汤骏与吴湧波建立货物运输合同关系，约定由吴湧波为汤骏承运