建筑钢材采购合同

　　购货方(甲方)：

　　供货方(乙方)：

　　第一条　目的及标的物

　　1.1　根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就 工程所需的 供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

　　双方约定本次工程中，乙方提供的产品，应与业主方之前提供的样品型号、规格、质量一致，但窗帘上方的铝合金金属管，由薄管壁型号该为改为厚管壁型号。 名称 规格 定尺（米） 数量（吨） 吨价（元） 金额（元） 备注

　　合计：大写 合计：小写

　　上述价格为到货和安装价，并最终以实际结算为准，且是综合单价(含运费、装卸费、拆除费、安装费、保险费(如有)、税款及所有配件及五金件等)。

　　第二条 材料交货地点、供货期限

　　2.1　交货地点：

　　2.2　供货起止时间：______年_____月____日至____年____月____日

　　第三条　结算和资金支付条款

　　3.1　结算方式： 双方签订合同后 个工作日内，甲方向乙方支付材料预付款100000元人民币(大写：拾万元人民币整)，待全部材料到交货地点后，经甲方验收合格后支付余款。

　　3.2送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字并不视为

　　XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法

　　XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法

　　钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成我们所需要的各种形状、尺寸和性能的材料。钢材材料采购合同是怎样写的呢?以下是在小编为大家整理的钢材材料采购合同范文，感谢您的欣赏。

钢材材料采购合同范文一

　　立协议双方：

　　购货方:  (简称甲方)

　　供货方: (简称乙方)

　　甲方因施工生产需要，向乙方定购“上东国际一期”建筑用钢材。根据《中华人民共和国合同法》和现行有关法律法规有关规定, 经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条：所需钢材的规格、单价详下表

　　1.1、甲方在施工过程中若需调整钢材的品种，甲方将书面通知乙方，双方另行协商单价。

　　1.2、甲方规定乙方所供钢材品牌为攀成钢、德胜，若因市场原因导致前两个品牌出现缺货，乙方在告知甲方并征得甲方同意后可供给威钢、达钢两种品牌。

　　1.3、上述合同单价包含乙方送至甲方人员指定地点全部费用。

　　第二条：质量验收标准

　　2.1、乙方保证钢材质量、规格等达到国家标准及成都市、行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。

　　2.2、钢材送到甲方施工现场后，由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、

　　2.3、产品几何

　　甲方(购方)：__________________

　　地址：________电话：__________

　　乙方(销方)：__________________

　　地址：________电话：__________

　　经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下：

　　一、材料价额

　　品名规格数量计量单位单价金额(元)备注

　　总金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分

　　二、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。甲方凭单验质。

　　三、钢材合格率达到国家规范要求。

　　四、交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项，随同钢材价款一并结算。

　　五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：

　　甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。

　　六、付款办法和期限：

　　1.甲方在____年____月____日前付定金________元;

　　2.采取先汇款后结算方式：甲方按购钢材总金额分期先汇款。

　　____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;

　　____年____

　　_________年_________月_________日签订

　　┌─────────────┐

　　│　　　　　　交货　　　　　│

　　│合同号：　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　日期　　　　　│

　　┌─────┬─────┬────┬─────┼──────┬──────┤

　　│　　品名　│　钢质　　│　规格　│数量（吨）│ 交货状态　 │加工用途　　│

　　├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┤

　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│

　　├─────┴─────┴────┴─────┴──────┴──────┤

　　│　　说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　├────────────────────────────────────┤

　　│　　注：1．本合同按《中华人民共和国合同法》及有关法规执行。　　　　　 　│

　　│　　　　2．执行标准：普炭GB700－79、炭结GB699－65等规定。　　　　　　　 │

　　│　　　　　　双方协商的条件及需要的特殊要求，经商妥后在合同中注明。　　　│

　　│　　　　3．普炭钢的冶炼

　　_________年_________月_________日签订　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┐ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　交货　　　　　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│合同号：　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　日期　　　　　│┌─────┬─────┬────┬─────┼──────┬──────┤│　　品名　│　钢质　　│　规格　│数量（吨）│ 交货状态　 │加工用途　　│├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┤│　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│├─────┴─────┴────┴─────┴──────┴──────┤│　　说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├────────────────────────────────────┤│　　注：1．本合同按《中华人民共和国合同法》及有关法规执行。　　　　　 　││　　　　2．执行标准：普炭gb700－79、炭结gb699－65等规

　　_________年_________月_________日签订　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┐ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　交货　　　　　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│合同号：　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　日期　　　　　│┌─────┬─────┬────┬─────┼──────┬──────┤│　　品名　│　钢质　　│　规格　│数量（吨）│ 交货状态　 │加工用途　　│├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┤│　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│├─────┴─────┴────┴─────┴──────┴──────┤│　　说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├────────────────────────────────────┤│　　注：1．本合同按《中华人民共和国合同法》及有关法规执行。　　　　　 　││　　　　2．执行标准：普炭gb700－79、炭结gb699－65等规

　　供方：

　　需方：

　　本着平等合作、互惠互利的原则，供需双方就需方杭州“赞成良著花苑”项目的钢材供应达成如下协议。

　　一、所供钢材品种、材质、规格、数量及生产厂家

　　1、线材(Q235)Φ6.5mm　Φ8mm;

　　2、圆钢(Q235)Φ10mm　Φ12mm，9米定尺;

　　3、螺纹钢(HRB335、HRB400)Φ10mm~Φ32mm;9米定尺;

　　本工程所需的全部上述产品。

　　主要供货厂家为：线材____常州中天、永钢、萍钢;

　　圆钢____湖州富钢;

　　螺纹钢____常州中天、江阴长达、江阴西城、萍钢、沙钢、永钢、新兴铸管。

　　如遇上述厂家断档，可以书面形式通知需方，经需方认可，方可改供其他钢厂产品。如无特殊情况，供方不得供应以上厂家之外钢厂的产品。

　　二、供方所供钢材质量应符合国家相关产品质量标准并经需方验收合格：即螺纹钢GB1499.2—20xx标准、圆钢、线材GB1499.1—20xx标准，提供产品质量证明书(抄件)。

　　三、计量：圆钢、螺纹钢定尺、理论计量交货;线材以出库磅码

　　单为准。具体数量以需方或需方指定的施工单位收货人签收为准。

　　四、结算方式及价格

　　每个日历月为一个结算周期，结算清结款项一次。以送货当月的杭州市当月《杭

　　定作方：____________

　　承揽方：____________

　　签订地点：

　　签订时间： 年 月 日

　　一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

　　定作物品   价款或酬金  交货数量及交货期限 

　　规格型号计量单位数 量

　　名或项目   单价总金额合计

　　二、定作方带料

　　·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同

　　材料名称规格型号计量单位数 量质 量提供日期消耗定额单 价总金额

　　三、质量要求、技术标准

　　四、承揽方对质量负责的条件及期限

　　五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

　　六、验收标准、方法和期限

　　七、包装要求及费用负担

　　八、交（提）货方式及地点

　　『该文章由www.diyifanWEN.COM(第一§范┆文网)整理，版权归原作者、原出处所有。』

　　九、交付定金预付款数额及时间

　　十、结算方式及期限

　　十一、违约责任

　　十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件

　　十三、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉

　　十四、双方协