防水材料买卖合同纠纷上诉案例

　　出卖人：淮安市博隆防水材料有限公司 合同编号：

　　买受人：

　　签订地点：

　　签订时间：XX 年 月 日

　　第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间

　　标 的 名 称

　　牌 号商 标

　　规 格型 号

　　生 产厂 家

　　计 量单 位

　　数 量

　　单 价

　　金额

　　交（提）货时间及数量

　　合计

　　合计人民币金额（大写）

　　第二条 质量标准：符合 标准。

　　第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：交付产品按 标准检验，有异议在30日提出有效。

　　第四条 包装物的供应与回收：包装物由出卖人提供，不回收。

　　第五条 随机的必备品及供应办法：

　　第六条 合理损耗标准及计算方法：

　　第七条 标的物所有权自标的物交付 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第八条 交（提）货方式、地点：

　　第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：

　　第十条 检验标准、方法、地点及期限：按 标准检验。

　　第十一条成套设备的安装与调试：

　　第十二条结算方式、时间及地点：

　　第十三条担保方式（也可另立担保合同）：

　　第十四条本合同解除的条件：

　　第十五条违约责任：

　　第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可以

　　出卖人：淮安市博隆防水材料有限公司 合同编号：

　　买受人：

　　签订地点：

　　签订时间：XX 年 月 日

　　第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间

　　标 的 名 称

　　牌 号商 标

　　规 格型 号

　　生 产厂 家

　　计 量单 位

　　数 量

　　单 价

　　金额

　　交（提）货时间及数量

　　合计

　　合计人民币金额（大写）

　　第二条 质量标准：符合 标准。

　　第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：交付产品按 标准检验，有异议在30日提出有效。

　　第四条 包装物的供应与回收：包装物由出卖人提供，不回收。

　　第五条 随机的必备品及供应办法：

　　第六条 合理损耗标准及计算方法：

　　第七条 标的物所有权自标的物交付 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第八条 交（提）货方式、地点：

　　第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：

　　第十条 检验标准、方法、地点及期限：按 标准检验。

　　第十一条成套设备的安装与调试：

　　第十二条结算方式、时间及地点：

　　第十三条担保方式（也可另立担保合同）：

　　第十四条本合同解除的条件：

　　第十五条违约责任：

　　第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可以

　　商品房买卖合同纠纷上诉状如何写?下面是小编给大家整理收集的商品房买卖合同纠纷上诉状范文，供大家阅读参考。

　　商品房买卖合同纠纷上诉状范文1

　　上诉人：于某，女，x年7月28日生，汉族，##软件有限公司工程师，住##市##区##镇6号楼4单元602号

　　被上诉人：蔡某，男，1x年5月5日生，汉族，北京##医疗器械有限责任公司法定代表人，住北京是海淀区##镇##号楼##单元##号

　　上诉人因蔡某诉于某房屋买卖合同纠纷一案，不服昌平区(x1)昌民初字第##号判决书，现提出上诉。

　　上诉请求：

　　1、一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误，，请求二审法院撤销一审判决，依法改判或将本案发回重审

　　2、一二审诉讼费用全部由被上诉人承担

　　事实与理由：

　　一、一审判决认定事实不清。

　　一审法院认定按照合同约定上诉人于某应承担个人所得税的事实是错误的。

　　首先，要查清本案的事实部分，我们需要了解上诉人和被上诉人以及居间公司之间就房屋买卖交易过程中一系列细节约定。x0年8月21日上诉人通过鑫尊置业居间公司和被上诉人签订房屋买卖合同，签订合同时，上诉人多次反复向居间公司和被上诉人核实税、费项目，得到肯定的答复是，卖方只有一套房产，并满五年，不存在个人所

　　防水材料其实一直没有一个统一的定义，防水技术的不断更新也加快的防水材料的多样化，总体来说防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料基本上都统称为防水材料。以下是小编整理的防水材料代理合同，欢迎参考阅读。

　　防水材料代理合同范文一

　　甲方(购货单位)： 乙方(供货单位)：吉林省宏源防水材料有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就防水材料采购事项协商一致，签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条 产品的名称、品种、规格和质量

　　1、产品的名称、品种、规格

　　产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量依照双方协商确定具体的品名、规格、单位、数量、单价、金额执行。

　　本合同单价包括材料的制造、采购、运输、保险，及货运至甲方指定地点交货的费用，还应包括检测、维护、技术支持、售后服务等。

　　2、产品的技术标准、质量要求

　　乙方须随合同向甲方提供用于防水材料施工的有关技术资料。乙方产品满足甲方工程设计图纸上的防水材料的要求和各项性能技术指标的要求，若设计图纸不明确的指标必须满足国家和行业的相关规范及标准。

　　在防水材料铺装阶段，

　　发包方：＿＿＿＿＿（以下简称甲方）

　　承包方：＿＿＿＿＿（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条 工程项目

　　1．工程名称：＿＿＿＿＿

　　2．工程地点：＿＿＿＿＿

　　3．工程编号：＿＿＿＿＿

　　4．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿平方米。

　　5．工程造价：全部工程施工图预算造价人民币＿＿＿元，其中：人工费＿＿＿元＿＿＿＿（各单项工程详见工程项目一览表）

　　第二条 工程期限

　　1．开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

　　全部工程自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。

　　2．施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。

　　3．在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

　　（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

　　（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

　　（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。

　　第三条 物资供应

　　1．全

　　保证合同纠纷

　　原告与被告D厂于x 年2 月28 日签订转贷协议，约定，贷款金额总计503 万美元，其中包括买方237万美元、101万美元两笔，期限分别为81个月、78个月，利率为5.17 % ;现汇贷款165万美元，期限六年，利率为五年以上半年浮动利率;同时，贷款人收取手续费年率0.05 %。同日，为上述协议的履行，原告与被告D厂签订抵押合同，D厂以其所有的生产设备及办公楼抵押给原告，并无抵押清单，亦未办理登记。x年6月14日被告J公司为上述贷款出具不可撤销担保书，为495万美元及利息所需外汇额度提供担保。x年11月Y公司前身单位为上述贷款出具书，担保上述贷款的偿还。协议签订后，原告依约放款。贷款后。D厂未全部履行还款责任，二保证人亦未履行保证责任。

　　本所律师担任Y公司诉讼代理人，以下为律师代理词摘要：

　　代理词：

　　首先、从本案证据情况来看，我方与本案没有直接关系，不应成为本案的被告。

　　在庭审中，原告所举出所有证据，从内容上都与我方当事人没有直接的联系。我方当事人的全称是XX公司，它是于x年服从天津市政府的行政命令，依据国家法律设立的独立的企业法人。而本案中，原告方认为与我方当事人有关系的XX局，则是具有国家机关性质的公法人。我方

　　原告与被告d厂于x 年2 月28 日签订转贷协议，约定，贷款金额总计503 万美元，其中包括买方237万美元、101万美元两笔，期限分别为81个月、78个月，利率为5。17 % ；现汇贷款165万美元，期限六年，利率为五年以上半年浮动利率；同时，贷款人收取手续费年率0。05 %。同日，为上述协议的履行，原告与被告d厂签订抵押合同，d厂以其所有的生产设备及办公楼抵押给原告，并无抵押清单，亦未办理登记。x年6月14日被告j公司为上述贷款出具不可撤销担保书，为495万美元及利息所需外汇额度提供担保。x年11月y公司前身单位为上述贷款出具书，担保上述贷款的偿还。协议签订后，原告依约放款。贷款后。d厂未全部履行还款责任，二保证人亦未履行保证责任。

　　本所律师担任y公司诉讼代理人，以下为律师代理词摘要：

　　代理词：

　　首先、从本案证据情况来看，我方与本案没有直接关系，不应成为本案的被告。

　　在庭审中，原告所举出所有证据，从内容上都与我方当事人没有直接的联系。我方当事人的全称是xx公司，它是于x年服从XX市政府的行政命令，依据国家法律设立的独立的企业法人。而本案中，原告方认为与我方当事人有关系的xx局，则是具有国家机关性质的公法人。我方当事人与其虽有着

　　借贷合同是指出借人把一定数量的货币或实物交付借用人所有，借用人在约定期限内负责归还同等数量的货币或同种类、品质、数量的实物的合同。传统上称为消费借贷合同，即与使用借贷合同相对，指不是偿还借用物品原物(见借用合同)，而系归还等值货币或实物的合同。以下是小编今天为大家精心准备的：金融借贷合同纠纷相关案例。具体内容仅供参考，欢迎阅读!

　　金融借款合同纠纷成功案例：

　　湖南省双峰县人民法院

　　民事判决书

　　( 20xx)双民二初字第某号

　　原告中国邮政储蓄银行有限责任公司双峰县支行，住所地：双峰县永丰镇城某大道。法定代表人金某，该行行长。委托代理人贺某，湖南某律师事务所律师。

　　被告曾某，男，196 3年1月22日生，汉族，居民，住双峰县蛇形山镇高塘村某村民组，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　被告胡某(系被告曾某之妻)，女，196 5年5月1 3日生，汉族，居民，住址同上。身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　被告谢某，男，1 96 8年8月2 3日生，汉族，居民，住双峰县蛇形山镇龙潭江村天竹村民组，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　被告尹某，男，1970年2月5日生，汉族，居民，住

　　发包方：＿＿＿＿＿（以下简称甲方）

　　承包方：＿＿＿＿＿（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条 工程项目

　　1．工程名称：＿＿＿＿＿

　　2．工程地点：＿＿＿＿＿

　　3．工程编号：＿＿＿＿＿

　　4．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿平方米。

　　5．工程造价：全部工程施工图预算造价人民币＿＿＿元，其中：人工费＿＿＿元＿＿＿＿（各单项工程详见工程项目一览表）

　　第二条 工程期限

　　1．开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

　　全部工程自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。

　　2．施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。

　　3．在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

　　（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

　　（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

　　（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。

　　第三条 物资供应

　　1．全

　　防水材料现今在建筑工程中已得到广泛的应用,那么对于防水材料供货合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的防水材料供货合同范文，感谢您的阅读。

防水材料供货合同范文1

　　甲方： 电话：

　　乙方： 电话：

　　签订地点：

　　甲方承建 工程，现将该工程防水材料由乙方供应，为明确双方各自的利益，保证工程进度，双方共同达成一致，特制定以下条款：

　　一、 产品单价按现行市场价：

　　二、质量与验收标准：发货前，供方应对货物的质量、规格、数量作全面的检验，并出具《产品合格证、检验报告》，以说明产品的技术数据和检验结论;货到场后甲方有权对该批产品进行随机抽样送检，若验收结果与要求不符，乙方应无条件退货并赔偿一切经济损失。

　　三、 运输方式费用及包装：货到工地后由甲方组织人卸 货;供方予于合理的包装，以保障产品净重。

　　四、履行方式：乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知),甲方必须把提货计划 天前通知给乙方,乙方组织车辆供货。凡在乙方提的防水材料短运费一律由乙方自行负责。 乙方未按规定期限(3天内)交货，按逾期交货部分货款总额的每天百分这一的比例，向甲方支付逾期交货的违约金。

　　五、结算方式：防水材料款按当日每批的销售额予以付清;以现金或转账方