工程区间协议样本形式

　　甲方(委托人)： 营业执照注册号码： 乙方(居间人)：居间人姓名1、 XXX

　　身份证号码： 居间人姓名2、 XXX

　　身份证号码： 居间人姓名3、 XXX

　　身份证号码： 居间人姓名4、 XXX

　　身份证号码：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不

　　现经甲、乙双方反复协商，就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：

　　一． 甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。

　　二． 结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

　　三． 质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。

　　四． 乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

　　五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的（ ）%罚款。

　　六、本协议一式两份，甲方持

　　一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。

　　七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

　　甲方： 乙方

　　日期 ： 日期：

　　--------

　　发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包人（全称）：＿＿＿＿

　　甲方：

　　乙方：

　　一.乙方承包甲方打井工程，乙方xx，甲方付款,免费供水，供电及食宿于开工日期前，为乙方提供100平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。

　　二.乙方打井采用的材料为xx管。

　　三.打井深度xx米左右。打井费用每米xx元。 上水工具不包含在此价格内。(如水泵、泵管、电线、控制箱)。

　　四.乙方设备进场后甲方付乙方进场费10%xx元。其余款项乙方施工完成出水时，甲方一次性把余款付给乙方。

　　五．甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责使工程中途不能施工，甲方补助乙方10%xx元。

　　六.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。

　　甲方代表人 乙方代表人：

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　一.乙方承包甲方打井工程，乙方xx，甲方付款,免费供水，供电及食宿于开工日期前，为乙方提供100平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。

　　二.乙方打井采用的材料为xx管。

　　三.打井深度xx米左右。打井费用每米xx元。 上水工具不包含在此价格内。(如水泵、泵管、电线、控制箱)。

　　四.乙方设备进场后甲方付乙方进场费10%xx元。其余款项乙方施工完成出水时，甲方一次性把余款付给乙方。

　　五．甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责使工程中途不能施工，甲方补助乙方10%xx元。

　　六.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。

　　甲方代表人 乙方代表人：

　　年 月 日

　　一、 仲裁协议及其分类

　　(一)仲裁协议的概念和意义

　　仲裁协议是争议双方当事人在争议发生前或者争议发生后自愿达成的将他们之间发生的纠纷提交仲裁解决的一种协议。仲裁协议是仲裁制度的基石。

　　1.仲裁协议是仲裁机构获得管辖权的基础。仲裁是一种民间的纠纷解决方式，其本质特征在于尊重当事人的意愿，仲裁机构对当事人之间的争议并不当然地享有管辖权，只有当事人约定将他们之间发生的特定纠纷提交某仲裁机构以仲裁解决，仲裁机构才能获得对该当事人之间的纠纷的仲裁管辖权，这种约定的表现形式就是仲裁协议。因此，当事人要想将他们之间的纠纷提交仲裁解决，其前提条件是他们必须达成仲裁协议，否则仲裁机构没有管辖权，当事人欲获得有强制执行效力的裁判只能向法院起诉。从这个角度来看，仲裁协议使仲裁机构获得了对特定事项的管辖权，仲裁协议是仲裁机构获得管辖权的基础。

　　2.仲裁协议是排除法院管辖的前提条件。在我国，民事诉讼是解决当事人之间民商事争议的最主要方式。根据我国《民事诉讼法》的规定，任何公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系发生纠纷，都可以向人民法院提起民事诉讼。可以说，我国人民法院对当事人之间发生的争议享有当然的管辖权，只要当事人向人民法院

　　甲方：

　　乙方：

　　根据国家有关法律法规，甲乙自愿结成婚姻关系，并就有关事宜协商一致，订立本协议。

　　第一条 财产

　　(一)甲、乙所得财产均为个人财产，不得归为共同所有。个人财产包括婚姻关系存续期间所得工资、奖金，生产、经营收益，知识产权收益，继承、受赠财产、房屋、房屋增值部分及其他财产。

　　(二)位于 房屋内财产均为甲方所有;位于 房屋内财产均为乙方所有。并以法律公证。

　　(三)除上述财产外，收益人、购买人为财产所有人。财产权属难以确认的，以财产所有权证确认权利人，财产权证未具名的，如无其他证据证明，权证持有人为该财产所有权人。

　　(四)如基于甲(乙)方原因，双方共同继承或受赠第三人财产的，乙(甲)方须放弃权利主张，所得财产全部归甲(乙)方所有。

　　第二条 费用

　　(一)甲、乙分别承担本人、本人亲属及其他与自身相关联的费用，不得涉及另一方任何费用支出。甲乙双方协商解决的除外。

　　(二)甲、乙双方未经协商单方生养或领养子女，由生养或领养方承担一切费用及法律责任、法律义务。 由于单方原因需采取与他人人工受精方式受孕的，所有费用及法律责任由受孕行为人单独承担。子女生活、教育、医疗及其他费用，也由受孕行为人单独承 担。另一方有义务协助孩子的一切

　　其基本内容通常必须具备：

　　个人资料：可能涵盖姓名、国籍、电话号码、电子邮件信箱或电邮地址等等

　　学历：求学课程、参与重要考试、或是学位证明等等

　　经历：专业工作的纪录、实习训练、教学或任职例如助理教授等辅佐性身分，也可能包含专业以外的活动参与，例如某协会的会员、延伸的课程学习(又称研习)，文章的发表或著述、或是甚至类似撰写百科全书等等的经验，都可记载。

　　以下部分则经常附加于后：

　　语言能力。需注明使用状况或等级(例如欧洲语言采用的欧洲共同语言参考标准)，最好能附上语言检定证明。

　　其他无检定证明的能力专长。例如熟悉维基百科的编辑、程式设计、平面设计等等。

　　其他出版著述或显著的成就或个人实现。

　　家庭状况、具有驾照、个人兴趣及休闲。

　　甲方：(用人单位名称)

　　住所：

　　邮编：

　　电话：

　　乙方：(实习人员姓名)

　　住址：

　　邮编：

　　身份证号码：

　　电话：

　　乙方为北京城市学院即将毕业的学生，自愿到甲方要求实习。经友好协商，双方达成如下协议：

　　一、乙方实习期自    年   月   日至xx年6月30日止。

　　二、甲方为乙方实习提供相应的场所、设备等条件，帮助乙方达到了解社会，运用所学知识于实习工作岗位之目的。

　　三、实习期间甲方为乙方提供午餐及生活补贴共计      元/月。

　　四、乙方愿以甲方员工的标准参加实习，遵守甲方各项规章制度、操作规程;完成甲方安排的实习任务等。

　　五、乙方在实习期间患病或发生意外伤害所发生的费用，由乙方自行承担(或改为：“由甲方报销50%”)。

　　六、甲方可对乙方实习期内的工作表现、工作能力、培训诚绩等进行综合考核或考评。考核或考评结果符合甲方要求的，经乙方同意，甲方可考虑正式予以录用;否则，双方均可即时解除本协议。

　　七、乙方愿意接受甲方的考试、考核或考

　　购房协议

　　甲方：____________房地产公司：__________法定代表人：__________________

　　乙方：__________住址：_____________________身份证号码：_______________

　　甲、乙双方经过协商，就乙方向甲方购买房屋的有关事宜，达成如下协议：

　　1．乙方拟向甲方购买的房屋位置的四至是：________________________________。

　　2．上述位置的土地等全部的房地产（住宅）开发手续由甲方出面办理，乙方负责取得相关部门的许可；

　　3．上述房屋的建筑设计、施工等，在符合甲方现有周边开发项目的规划的前提下，由乙方向甲方提出具体的要求，甲方据此实施；

　　4．房屋的销售价格为：__________________________________________________。

　　支付办法为：________________________________________________________。

　　5．有关双方之间的本次买卖，为办理产权登记至乙方名义而必须在形式上另行签定商品房销售合同的，则双方另行签定；

　　6．有关产权登记的手续由甲方帮助办理，所需

　　甲方：(卖方)：_____________________________________________________

　　住所：_________________________________________ 邮编：______________

　　法定代表人：________________________ 联系电话：___________________

　　委托代理机构：_____________________________________________

　　住所：______________________________________ 邮编 ： ______________

　　法定代表人：___________________ 联系电话： ______________________

　　乙方 ( 预购方 )：_____________________________________________________

　　住所 ：__________________________________________ 邮编 ：_____________

　　证件名称：______________ 证号：______________