外协加工合同是一月帐

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条        总则

　　一、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。

　　二、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。

　　第二条        本协议应用范围

　　一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单(见第三条)。

　　二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执行。

　　三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力

　　第三条        委托加工订单

　　一、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。

　　二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17％增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等，其经双

　　原告(被上诉人):枝城市金属回收公司

　　被告(上诉人):黄石市金属粉末总厂

　　原告诉称,原告与被告于1989年4月6日签订一份定购金属再生冶炼炉合同。合同规定,被告为原告制造再生冶炼炉一台,并负责安装调试达到合同第四条规定的各项技术指标(即熔炼速度、出铁量、生产周期,投入熔炼的废旧金属材料质量及规格等)。被告还负责再生炉的安装,调试及培训操作技术工人。合同约定再生炉总价款为10.5万元。原告按合同规定已付款7万元。被告将再生炉加工完毕于1989年5月底运抵原告处,同年7月安装完毕。该冶炼炉经双方先后5次开炉,调试结果达不到合同规定的技术指标,被告此后撒手不管。原告多次电函和派人协商未果,被告声称“炉子可用”,使原告定购的冶炼炉无法正常投入生产,造成了严重经济损失。

　　原告认为,被告的行为违反了《工矿产品质量责任条例》和经济合同法的有关规定。原告要求法院判令被告将金属冶炼再生炉调试达到合同规定的技术标准,承担全部违约责任,负担全部诉讼费及调试费。

　　被告在答辩中称,再生炉是被告与华中理工大学共同研制和开发的新型产品。再生炉的各项技术指标是原被告双方共同磋商签订的,合同确定的各项指标存在明显的缺陷。且各项技术指标相互联

　　股份有限公司（以下简称甲方）

　　××（以下简称乙方）

　　第一条 乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

　　第二条 乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

　　第三条 乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

　　第四条 材料由______方负责。

　　第五条 若材料由甲方负责供应时，废料率为__________。

　　第六条 验收时的检验方法是采用□ＭＩＬ－ＳＴＤ－１０５Ｄ，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，ＡＬＱ为____或□ＭＩＬ－ＳＴＤ－４１４Ｄ正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式____，ＡＬＱ为__________。

　　第七条 乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况，以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

　　（一） 过期５日内，每逾１日，按未交部分总价，处______违约金。

　　（二） 继续逾期五天以上至１０天以内者，每逾１天按未交部分总价，处_____

　　外协加工料品盘点表  　　　 　　经管部门：　　 　　外协厂商： 年 月 日 No  　　 品 名规 格单位帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明及处理数量金额数量金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厂商确认章厂 商： 负责人： 地 址：经 管 部 门财 务 部 门部主管　主管　经办　经办　　　　一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）　　②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）　　③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）　　说明：1、适用盘点项目：外协加工料品。　　2、用 途：①经管部门与财务部门共同盘点。　　②盘点结果由外协厂商签认。

　　签约地点：___________________________

　　签订日期：___________________________

　　甲方（买方）：_______________________

　　乙方（卖方）：_______________________经协商，甲乙双方就________事项，达成以下协议，并同意按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规恪守履行。一、按甲方要求，乙方为甲方生产：序号名称图数量备注         

　　二、合同总价款（含税票）

　　人民币_____________（rmb￥_____________）三、付款方式

　　合同签定____日内付总价款____%，即rmb￥_____________元；

　　产品交付后____日内付总价款____%，即rmb￥_____________元。四、交收方式

　　1．乙方交付前，应按_____________规定对产品进行检验，并开具合格证明；甲方在收到产品后按同样标准对产品进行验收或确认，并应在____日内（难以验收的隐蔽瑕疵除外）予以反对。甲方享有向乙方提出质量异议的权利，乙方应承

　　合同编号：________________

　　签约地点：___________________________

　　签订日期：___________________________

　　甲方（买方）：_______________________

　　乙方（卖方）：_______________________

　　经协商，甲乙双方就________事项，达成以下协议，并同意按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规恪守履行。

　　一、按甲方要求，乙方为甲方生产： 序号

　　名称

　　图

　　数量

　　备注

　　二、合同总价款（含税票）

　　人民币_____________（rmb￥_____________）

　　三、付款方式

　　合同签定____日内付总价款____%，即rmb￥_____________元；

　　产品交付后____日内付总价款____%，即rmb￥_____________元。

　　四、交收方式

　　1．乙方交付前，应按_____________规定对产品进行检验，并开具合格证明；甲方在收到产品后按同样标准对产品进行验收或确认，并应在____日内（难以验收的隐蔽瑕疵除外）予以反对。甲方享有向乙方提出质量异议的权利，乙方应承担修复、退换及赔偿责任。

　　2008年8月，“中国•北京”成为世界瞩目的焦点。中国用信心与实力举办了一届高水平的奥林匹克运动会。五星红旗一次次升起，我们的眼睛也一次次的湿润了;2015年10月1日，一个面向现代化、面向世界，面向未来的社会主义中国展现在世人面前，我们的祖国走向了世界舞台的中央!日益强大的祖国已经成为每个中国人的骄傲!我们美丽的家乡――新疆，与日新月异的祖国一起昂首阔步前进着。60年来，伟大的中国共产党领导新疆各族人民团结奋斗，艰苦创业，战胜了种种艰难险阻，取得了累累硕果。我们的家乡从未如此欣欣向荣，蒸蒸日上，各族儿女也从未如此意气风发、自信豪迈。就在社会形势一片大好，经济发展呈现出勃勃生机时，乌鲁木齐“7•5”事件发生了，我们震惊了!我们心痛了!我们愤怒了!民族团结的大好局面遭到破坏，这是我们新疆各族人民都不愿意看到的场景!关键时刻，呼图壁县工商局全体干部没有忘记自己肩头的责任。他们深知，这个时候，是更需要站好岗、为经济发展和社会稳定提供坚实基础的时候。这是工商人的责任，也是工商人的信念。局党组行动起来了，带领全体工商干部投入到了维护社会稳定、民族团结和市场经济秩序的各项工作中。在局

　　合同编号：_______________

　　签订日期：_______年____月____日

　　供方（全称）：_________________

　　需方（全称）：_________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。

　　一、品名、规格、数量、价格、交提供日期： 品名

　　规格

　　单位

　　数量

　　单价

　　金额

　　分期交/收货数量

　　超欠幅度%

　　总金额（大写）  佰   拾   万   仟  佰    拾    元   角    分  ￥        

　　二、质量标准、验收方法及地点：________________________________

　　三、原材料来源及互利方法：____________________________________

　　四、交（收）货方法、地点及运杂费负担： _______

　　订立合同双方：    

　　承揽人：______________________________           

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承揽人加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条  加工成品

　　编号：________________________

　　名称：________________________

　　规格：________________________

　　单位：________________________

　　数量：________________________

　　备注：________________________

　　第二条  加工成品 质量要求

　　（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）

　　编号

　　名称

　　规格

　　单位

　　数量

　　备注

　　第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质

　　融资租赁合同是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同【融资租赁合同是指出租人根据承租人对租赁物的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购买租赁物，并租给承租人使用，承租人按约定币种支付租金，在租赁期满时，按约定的办法取得租赁物所有权的协议】。

　　一、合同形式：融资租赁合同应当采用书面形式。

　　二、合同内容【主要条款】：

　　1.租赁物名称/数量/规格/技术性能/检验方法；

　　2.租赁期限；

　　3.租金构成及其支付期限和方式、币种；

　　4.租赁期间届满租赁物的归属等条款。

　　三、融资租赁合同的当事人:

　　1.出租人和承租人；

　　2.供货人：

　　a.供货人是否列为第三人由法院根据案件具体情况决定；

　　b.供货合同有仲裁条款的不列为第三人。

　　3.实际使用人：融资租赁合同中的承租人与租赁物的实际使用人不一致时，法院可以根据实际情况决定将实际使用人列为案件的当事人。

　　四、融资租赁合同出租人/承租人/出卖人之间的法律关系,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同：

　　1.出卖人应当按照约定向承租人交付标的物：承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。

　　2.出租人/出卖人/承