渣土运输合同范本表

　　城市建设发展带来城市渣土清运过程中的城市环境、交通安全等城市管理问题,因此签订渣土清运运输合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的渣土清运运输合同范文，感谢您的阅读。

渣土清运运输合同范文1

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　由于甲方厂区围墙垮塌，需重新修建围墙，由乙方清理原围墙内外渣土，便于双方责、权、利的执行，特制定此协议：

　　一： 1、甲方疏通道路，提供倒土场地;

　　2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;

　　3、如遇到岩石，挖掘机确实挖不动时，经甲方确认后，其破碎台班由甲方支付。

　　二：1、由于甲方倒土场地有限，乙方须按照甲方要求倒土，高度不能低于六米;

　　2、由于时间紧迫，乙方要四天内把场地整理出来，甲方以围墙外长75米、宽21米、标高同原有车间一样来验收;

　　3、在施工过程中，所有安全问题由乙方负责，并负责办理开山、渣土外运过程中的所有手续;

　　4、乙方必须按照甲方设计方案施工，最终以甲方提供图纸验收。

　　三：运输费用

　　乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用，甲方只需按运输方量计算，就地回填每立方7元、外运每立方22元。

　　四：经验收合格后由乙方提供地税完税发票，七天内支付工程所有余款。

　　甲方

　　随着中国城市化进程的加快,城区建设日新月异,在工程建设过程中需要挖掘大量的土石方,这些建筑渣土除了部分回填外,绝大部分都得运输到堆埋处置场地。对于建筑渣土运输合同你是怎么样理解的?以下是在小编为大家整理的建筑渣土运输合同范文，感谢您的阅读。

建筑渣土运输合同范文1

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款， 以资共同信守执行：

　　一、工程地址：

　　二、工程量的核定及单价：

　　合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为100万立方米，运输完毕后按实际发生量结算。

　　土方外运，乙方按照甲方指定的地址进行堆放，按车箱容量以每方/每公里

　　四、工期：。

　　1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。

　　2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期： ①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。

　　②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。

　　③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素

　　渣土只是建筑垃圾的一种。根据《城市建筑垃圾管理规定》中所称建筑垃圾，是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。以下是小编整理的渣土运输合同，欢迎参考阅读。

　　渣土运输合同范文一

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　由于甲方厂区围墙垮塌，需重新修建围墙，由乙方清理原围墙内外渣土，便于双方责、权、利的执行，特制定此协议：

　　一： 1、甲方疏通道路，提供倒土场地;

　　2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;

　　3、如遇到岩石，挖掘机确实挖不动时，经甲方确认后，其破碎台班由甲方支付。

　　二：1、由于甲方倒土场地有限，乙方须按照甲方要求倒土，高度不能低于六米;

　　2、由于时间紧迫，乙方要四天内把场地整理出来，甲方以围墙外长75米、宽21米、标高同原有车间一样来验收;

　　3、在施工过程中，所有安全问题由乙方负责，并负责办理开山、渣土外运过程中的所有手续;

　　4、乙方必须按照甲方设计方案施工，最终以甲方提供图纸验收。

　　三：运输费用

　　乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用，甲方只需按运输方量计算，就地回填每立方7元、外运每立方22元。

　　四

　　运输合同是有偿的、双务的合同;运输合同的客体是指承运人将一定的货物或旅客到约定的地点的运输行为;运输合同大多是格式条款合同。签订垃圾渣土运输合同需要注意什么呢?以下是小编整理的垃圾渣土运输合同，欢迎参考阅读。

垃圾渣土运输合同范文一

　　甲方：

　　乙方：都江堰市奔腾汽车物流有限公司

　　甲方施工工程项目产生的建筑垃圾(材料)需要外运处置，特将本工程项目建筑垃圾(渣土)外运(场内转运)承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合都江堰市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同：

　　第一条 工程项目地址：第二条 工期

　　本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分预计 天，从 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日。

　　第三条 单价、总方量

　　参照都江堰市政府办【20xx】160号文件关于城市建筑垃圾处置标准的批复，本工程项目建筑垃圾(材料)运输按车厢计方量。建筑垃圾(材料)小于或等于1公里之内运费单价定为/ m³，每增加1公里运费单价递增 元/ m³;本工程项目运输价格按6.3×

　　2.3×1.5以下的车厢

　　运输是把产品从生产地运往消费地的活动，因此从整个社会生产过程来说，运输是在流通领域内继续的生产过程，并在其中完成。以下是小编整理的渣土运输合同，欢迎参考阅读。

渣土运输合同范文一

　　发包人(全称): (以下简称甲方)

　　承包人(全称): (以下简称乙方)

　　甲方施工工程项目产生的建筑垃圾(渣土)需要外运处置，特将本工程项目建筑垃圾(渣土)外运(场内转运)承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合都江堰市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同：

　　第一条 工程项目地址：第二条 工期

　　本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分预计 天，从 年 月 日至 年 月 日。

　　第三条 单价、总方量

　　合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为 立方米，运输完毕后按实际运输单据结算。

　　土方运输,按车计算(每车每趟至少装载建筑垃圾(渣土)20立方米),每车单价为 元。

　　第四条 结算及付款方式

　　1、每车运输均应填写结算票(一式三份甲、乙双方各存一份，存根一份)，结算票上必须完整填写运输日期、工程项目名称、运输公司名

　　原告雷派的(北京)贸易有限公司(以下简称雷派的公司)与被告北京双利达物流有限公司(以下简称双利达公司)运输合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告雷派的公司法定代表人吴亚谋，委托代理人王占辉、陆逊;被告双利达公司委托代理人张耀军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

　　原告雷派的公司诉称：XX年5月12日，原告将一批价值127 750元货物(自行车配件12箱)交由双利达公司承运，货物发往广州。原告在双利达公司处填发了编号为0615501的货物运单。货物交付运输五日后，原告与收货人联系得知发往广州的12箱货物大部分丢失。为此，原告找到双利达公司要求赔偿未果，故诉至法院，要求判令双利达公司赔偿损失人民币127 750元。

　　被告双利达公司辩称：双方之间无运输法律关系，即使被认定存在运输关系，也应当按照背书条款进行赔偿。

　　经审理查明：XX年5月12日，雷派的公司与双利达公司订立编号为0615501号的物流运单1份。由双利达公司将雷派的公司托运的12箱自行车配件从北京运输至广州，收货人为何伟扬，运费240元。物流运单背书条款第6条约定不保价运输：如货物发生毁损、灭失的，承运人按本次托运货物毁损或灭失部分的运费的二至五倍赔偿。

　　运输公司即实物分配，包括企业、销售商自身的运输、仓储、包装和搬运等活动的公司。以下是小编整理的运输公司合同，欢迎参考阅读。

　运输公司合同范文篇一

　　托运人(甲方): 

　　承运人(乙方):

　　1、货物清单及收货人信息:

　　收货人名称: 地址: 电话:

　　货物名称

　　数量

　　包装

　　重量/体积

　　货物价值

　　运费

　　保价费3‰

　　备注:

　　合计: 仟 佰 拾 元

　　2、甲方应当按照国家及行业标准对货物进行包装;没有国家和行业标准的,应当以保证货物运输安全的方式进行包装,否则货物运输过程中的毁损灭失由甲方自行承担。玻璃、陶瓷等易碎物品、液体、无包装或包装不规范物品、鲜活物品的毁损,乙方不承担赔偿责任。对于零散货物,乙方可协助甲方进行打包、装箱等必要工作,甲方应向乙方支付相应的材料费、人工费等。

　　3、甲方不得委托乙方运输易燃、易爆、有毒等危险品及国家禁运品、限运品,由此给乙方及第三方造成损失的由甲方承担。甲方隐匿或错报货物性质、重量等导致人身伤亡或财产损失的,甲方应承担全部赔偿责任。

　　4、甲方将货物交给乙方承运前,须按货物实际价值足额投保以乙方为被保险人和受益人的货物保险,或交纳保价费由乙方代为购买保险,否则运输过程中

　　物流运输是物流的一个中心环节,物流运输成本在物流总成本中占有很重要的位置。运输物流合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的运输物流合同范文，感谢您的阅读。

运输物流合同范文1

　　发运方： (以下简称甲方)

　　承运方: (以下简称乙方)

　　为了提高甲乙双方的经济效益，整合双方资源,充分发挥物流企业优势 ,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方平等、自愿协商,特订立本承运经营合同,供双方共同遵守执行。

　　第一条 合同经营事项

　　本合同所涉承运经营事项为：货物运输权和运营收益权。

　　乙方享有的货物运输权、运营收益权受本合同约定的限制。

　　第二条 合同期限

　　合同期限为 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。 合同期限届满后，如甲方继续发包的，同等条件下，乙方有优先续约的权利。合同期限内，甲、乙双方可依据本合同的约定，变更或解除本合同。

　　第三条 承运方式

　　一、基本承运经营方式：

　　1、甲方提供桶装水和瓶装水运输的货源，由乙方运输至甲方客户指定的地点。

　　2、乙方必须在甲方通知的期限内完成甲方安排或随时指定的运输业务。

　　3、承运金反向给付，即由甲方向乙方支付本协议约定的承运金。

　　4、合同期间，乙方承担货物运输过程中包含但不限于发

　　烟叶，一年生草本，茄科。烟叶运输合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的烟叶运输合同范文，感谢您的阅读。

烟叶运输合同范文1

　　甲方(托运人)：

　　乙方(承运人)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定。经 年 月 日，项目名称公开招标结束，确定 公司名称为项目名称的中标单位。依据投标文件、投标书相关约定事项。经甲、乙双方充分协商一致，按照公平、公正、自愿的原则签订本合同，双方应共同信守履行。

　　第一条 运输货物名称、数量、单价、金额

　　本合同预计总金额为*****(大写)*****(含税)，结算以实际运输量确认。

　　第二条 运输时间及要求：乙方按照甲方要求的时间、地点、数量等，把物资安全送达到目的地，并完善交接手续。

　　第三条 付款方式：甲方不支付预付款，乙方按甲方的计划量完成运输任务后，持甲方所开具的单据并经甲方收货人签字认可的调拨回单(运费联)到甲方处对账无误，由乙方开具运输发票后一次性付清。

　　第四条 双方的权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方应将物资运输数量、起运点告知乙方，乙方应按甲方要求组织车辆进行运输。

　　2、若乙方不服从甲方调度，造成物资大量积压，无法准时送到指定地点，甲方有权终止合同，并就乙方给

　　运输合同的客体是指承运人将一定的货物或旅客到约定的地点的运输行为;运输合同大多是格式条款合同。

　　今天小编将与大家分享：20xx运输合同范本 ;合同具体内容如下，仅供参考，希望能够对大家有所帮助!

　　20xx运输合同

　　甲方(委托方)：________________有限公司　　　　　　　　乙方(承运方)：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其它相关法规，经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议。

　　第一条 合作范围

　　1、 甲方委托乙方承运由甲方指定的起运点至目的地的货物运输。

　　2、 具体货物的托运内容，以出货时甲方发出的《派车单》为准。

　　3、 甲方将合同区域的货物全部委托给乙方运输，不论货物多少统一以合同价为准。

　　第二条 服务要求

　　1、 乙方负责提供充足的车辆资源用于甲方货物的运输，运输车辆的车况和车型应符合甲方货物的安全要求。

　　2.1承运司机与车辆：

　　(1)乙方需确保承运车辆、司机的身份证、驾驶证、司机上岗证、行驶证、营运证、车辆购置附加费、养路费、 保险卡真实有效;

　　(2)如因上述证件不齐全或伪造，由此带来的相关经济损失由乙方承担。

　　2.2业务操作指令的安排：