财产担保申请书范文

　　反担保申请书反担保是指债务人或第三人向担保人做出保证或设定物的担保，那么该如何写好申请呢?下面小编就为大家精心整理了一些反担保申请书范文，希望能给你带来帮助。

反担保申请书范文篇一：个人反担保保证书

　　致 ：

　　鉴于 (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)在 项目中签订工程施工合同(包括补充合同，下同);发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

　　我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

　　一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

　　二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

　　三、我本人履行保证责任的方式：若

　　国外的发展经验表明,担保行业在促进中小企业发展方面功不可没。下面小编为大家精心整理了担保申请书范文，仅供参考。

担保申请书范文篇一：

　　担保申请人：

　　法定代表人：

　　申请日期：

　　担保申请书 年 月 日 (公章) (签章)

　　恩施州农发信用担保股份有限公司 担保申请书 恩施州农发信用担保股份有限公司：

　　我公司拟从 银行湖北省分行 支行贷款人民币 万元，现特申请贵公司为我公司提供贷款担保。

　　我公司保证以下所填写的内容以及所提交的申请材料真实、完整、准确、合法、有效。如有不实，我公司及法定代表人将承担由此引起的一切责任。

　　担保申请人： (章)

　　法定代表人：

　　年 月 日

担保申请书范文篇二：

　　中国工商银行股份有限公司北京新街口支行：

　　根据下述 (1) ，

　　(1)我公司与科视数字投影系统(上海)有限公司 签订的编号为 / 的 供货 合同，

　　(2) / 项目招投标活动，

　　我公司特请贵行开立保函/备用信用证，其主要条款如下：

　　1、担保种类： 付款保函

　　2、担保受益人：科视数字投影系统(上海)有限公司上海市长宁区遵义南路88号协泰中心大厦1109室(全称及详细地址)

　　3、担保币种及金额：人民币肆佰肆拾万零贰仟伍佰元整(大写)

　　担保书是指担保人为了替被担保人进行担保而写下的协议书，担保书也是具有法律效力的，有些担保书还约定了担保人的担保责任，那么你知道财产担保书范文怎么写的吗?下面是小编为你整理的财产担保书范文，希望对你有用!

　　财产担保书范文篇1

　　分行：

　　根据你行与___(下称借款人)在____年__月__日签订的贷款合同向借款人提供__的贷款。现我___(下称担保人)愿意担保：当借款人不论由于什么原因不能按与你行签订的贷款合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。 担保人在此声明和保证：

　　一、担保人是在___注册登记的经济实体，任何改变担保人本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时，担保人保证及时通知你行。

　　二、本项担保金额最高额为贷款合同中规定的贷款金额即____及由此而产生的利息和有关费用。如你行允许借款人的贷款到期后展期，只要担保金额不超过贷款合同的金额，担保人不会因此而解除或减少担保责任。

　　三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行担保责任的付款通知书后，不管你行是否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额主动、一次向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担

　　诉讼财产保全制度作为诉讼法的一项重要制度,在制定伊始就担负着保障判决有效执行,维护法院判决权威,维护相关当事人合法财产权益,促进经济发展和社会稳定的重担。下面是小编为你整理的财产保全申请担保书，希望对你有用!

财产保全申请担保书篇1

　　担保人：(基本情况)

　　被担保人：(基本情况)

　　担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做如下担保：

　　一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用;

　　二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。

　　三、将担保人定期(存折，现金χχ万元)交你院作抵押，可从中支付

　　一、二项所需费用。

　　此致

　　人民法院担保人：(签字或盖章)

　　年　月　日

财产保全申请担保书篇2

　　担保人：______总公司

　　法定代表人：王____职务：总经理

　　住所：____市____区____路____号

　　被担保人：____有限责任公司

　　法定代表人：张____职务：董事长

　　住所：____市____区___北路____号

　　被担保人因与_____________________贸易发展总公司合同纠纷一案已向贵院提出诉讼财产保全申请，现担保人愿做如下

　　人民法院：

　　公司（原告）与限公司（被告）纠纷一案由贵院作为一审法院立案并进行了审理，案号（）……民初字第号。在诉讼期间，原告向贵院提出财产保全申请。原告担保人公司为原告的保全申请向贵院提供了位于，价值的商铺作为担保。贵院据此对被告拥有的位于予以了查封。

　　一审判决后，原告不服上诉至人民法院，经过开庭审理，现本案已经审结，法院于年月日下达（）……民终字第号民事判决书，依法支持了原告的诉讼请求，本案诉讼已经终结。因此，原告特向贵院申请解除对原告担保物的保全手续，并将原告的担保物返还给原告担保人。

　　此致

　　……人民法院

　　申请人：

　　冻结是指人民法院在进行诉讼保全或强制执行时，对被申请执行人在银行、信用合作社等金融单位的存款所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。可以申请以其他方式办理财产保全，以解除财产冻结。那么你知道财产解冻申请书要怎么写吗?小编为你整理了一些财产解冻申请书，希望你喜欢。

        财产解冻申请书篇一

　　申请人:

　　申请事项:申请解冻X有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款X万元。

　　20xx年1月18日，申请人和X有限公司因承揽合同纠纷起诉到四川省自贡市大安区人民法院，申请人提出财产保全后，自贡市大安区人民法院依法冻结了湖南X有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款XX万元。

　　现本案已于20xx年3月5日双方之间达成调解协议，湖南X有限公司已于20xx年3月8日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻湖南X有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本账户存款XX万元。

　　此致

　　四川省自贡市大安区人民法院

　　申请人:X有限公司

　　20xx年3月8日

财产解冻申请书篇二

　　申请人：李永成

　　申请事项：申请解冻阜南县王家坝粮食购销有限公司在阜南县农业发展银行帐户存款448910。0

　　对申请贷款望而却步的借款者是指那些由于担心自己的申请会遭到银行的拒绝而没有提出贷款申请的借款者。下面小编为大家精心整理了借款担保申请书范文，仅供参考。

借款担保申请书范文篇一：

　　中介公司：

　　根据 (借款人) 的申请，被借款人 同意向其提供贷款(大写) 元 元。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向中介公司代表人 担保下列各项：

　　一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为(大写) 拾万 千元整 元，连带承担该贷款项下所发生的利息和费用。

　　二、本保证书保证归还借款人在贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到中介公司书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息(包括违约金)。如我本人不能履行上述担保责任时，接受贵公司委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。

　　三、本保证书在被借款人 同意借款人延期还款时继续有效。

　　四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任

　　申请书的使用范围相当广，种类也很多。按作者分类，可分为个人申请书和单位、集体公务申请书。 那么参与财产分配申请书怎么写呢?下面是小编为大家精心整理的参与财产分配申请书，希望能给您带来帮助。

参与财产分配申请书篇一

　　××人民法院：

　　×××(破产企业名称)已于×年×月×日被××人民法院裁定受理破产申请，××人民法院指定管理人全面接管了该破产企业。

　　管理人在清理破产企业对外债权时，发现债务人×××尚欠该破产企业 款(写明款项性质)××元，且该债权已由××人民法院以(××)××字第×号民事判决书(或调解书或××仲裁委的仲裁裁决书)认定。破产管理人经调查，并与债务人×××联系，证实到你院申请执行该债务人的债权人还有××家，债权总额达××元，而该债务人现在财

　　再就业小额担保贷款是指根据中央文件的精神,政府针对下岗失业人员,包括农民工,自谋职业、自主创业和组织起来就业而设立的一种贷款形式。下面小编为大家精心整理了担保贷款申请书范文，希望能给你带来帮助。

担保贷款申请书范文篇一：

　　贷款担保申请报告

　　农村信用合作联社信用社：

　　本人姓名，有效身份证件名称，证件号码，工作单位，单位电话，家庭详细住址，住宅电话，移动电话，现有房屋地产套，价值约计为：元，其余资产：牛：;羊：;猪：;树木：;耕地：机器：其他资产：，以上总计价值元;主要经营项目，月工资收入元，月其他收入元，月收入合计元，负债情况为。配偶姓名，有效身份证件名称，证件号码，工作单位，单位电话，移动电话月固定收入元，月其他收入元，月收入合计元。借款申请人向贵社申请贷款，人民币元(大写)，期限月，用途为，担保方式为：保证担保□抵押担保□其他□。

　　我自愿为借款人做借款担保，本人及配偶保证按借款合同规定承担责任，我(或我俩)承诺：已知晓担保人应承担的法律责任及义务，如借款人不能按时归还借款本金及利息，作为共同连带担保人我俩愿将自有财产全部交由你社处置，处置等值于借款金额以及所欠利息，直至还清贷款的本息及相关费用。本人已了解担保人借款的有关事宜，并声

　　在委托贷款业务中,委托人为了预防借款人无法归还欠款,受托银行又怠于行使债权,往往通过设立担保权保障自己的权益。下面小编为大家精心整理了委托担保申请书范文，希望能给你带来帮助。

委托担保申请书范文篇一：

　　委托担保申请书

　　担保有限责任公司：

　　因项目资金周转需要，我单位拟向 支行(以下简称贷款银行)申请金额人民币(大写) 万元借款，用于 期限 个月。贷款银行要求就该借款提供第三方保证，为此，我单位特向贵公司申请提供金额人民币(大写) 万元的借款担保。

　　我单位提交企业法人营业执照、公司章程、验资报告、贷款证复印件、企业简介与产品/项目介绍、已审计的上年度财务报表、上月财务报表等资料供贵公司初审，初审合格后按贵公司要求提供齐备的资料，申请并接受贵公司对担保的详细调查评审,同时保证所提交的资料真实、完整、合法、有效。

　　我单位承诺：贵公司为我方提供融资担保，我方相应提供公司主要负责人连带责任保证，一定比例的保证金，不动产抵押、动产抵押、动产质押、权利质押、企业或个人保证等一项或多项合法有效反担保,同意按贵公司的要求办理有关手续和支付相关费用，并保证按合同约定使用担保借款，及时清偿借款本金与利息。

　　申请单位(公章)：

　　法定代表人(签章)：